钢构施工合同
“稻香村”通过精心收集，向本站投稿了12篇钢构施工合同，以下是小编整理后的钢构施工合同，希望能够帮助到大家。
篇1：钢构施工合同
第四条、工程准备
一、甲方：
1、年月，负责场地外进场道路的维修，并接到施工现场。在钢构进场 天前，负责接通施工现场的水表、电表、配电箱。确保施工车辆的畅通和吊车的正常施工。
2、甲方负责设计时，合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)，提供完整的建筑安装施工图肆份及有关施工技术资料。
3、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，并在一星期内提供会审纪要和修改后的施工图。
4、提供本工程前期施工资料，办妥建设施工许可证、施工临时用电、占用道路等合法手续;协助乙方办理临时户口，及其它甲方应该办理的手续。如因无建设施工许可证发生的相关责任(包括行政处罚及勒令停工损失)和损失由甲方承担。
二、乙方：
1、在由乙方提供设计时，本合同签订之日起七日内，乙方应向甲方提供有关技术资料，通知甲方出面组织会审和施工图纸交底会审，并由甲方书面提出会审纪要和修改决定，交乙方修改设计。
2、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
3、配合甲方办理施工有关的报建手续。
4、负责工程涉及与土建配套设施的协调及质量控制工作、预埋件安装等。
第五条、双方的职责
一、甲方的职责
1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
1)、甲方下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2)、代表甲方对乙方工程量的增减核实确认，代表甲方确认设计变更或工程洽商。
3)、代表甲方对乙方的施工工程进行验收。
2、甲方应协助乙方办妥规定的手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，施工场地上具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。
3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸经甲方或甲方代表签字确认后，作为乙方预算和施工的依据。
二、乙方的职责
乙方委派 同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：
1、乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2、乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案和依据分包合同发出的指示组织施工。
3、乙方根据图纸和分包合同的要求采购工程需要的材料，并提供产品合格证、质保单。
4、乙方按有关规定采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担相关责任和费用。
5、提供竣工图内容，但手续和费用由甲方负责。
第六条、施工与设计变更
一、正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和会审作出纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计的错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲、乙双方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更后的设计文件进行施工。
三、甲方如需设计变更，所发生的增加费用(包括返工损失、停工、误工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责，并调整合同价款和工期。
第七条、质量与验收
一、本工程质量要求达到验收合格标准。
二、甲方和乙方在制作施工过程中必须遵守下列规定：
1、甲方承担的工程分项必须经乙方检查，验收合格签章后，乙方方可进行下一道工序施工。如果分项不合格，则由甲方自行解决，或委托乙方解决，费用按实结算。
2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故处理方案，应与设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并交给设计单位签证后实施。
三、乙方施工完毕后，应向甲方或甲方代表发出竣工通知书，甲方代表在接到通知后十天内，应聘请工程质量监督站组织竣工验收。
四、钢结构单项工程竣工验收通过后，甲方方可使用;未经验收合格，甲方擅自使用或提前使用，则视为工程验收达到合同要求。
五、工程验收后，按规定对工程实行保修，保修期自甲方验收合格后之日起计算，如因用户使用不当造成损害的不在保修范围之内。
第八条、解决合同纠纷方式
甲、乙双方必须履行合同条款，一方违约时，如调解无效，另一方可向合同签署地人民法院起诉或提交合同签署地仲裁部门申请仲裁解决。
第九条、其它条款
一、由于甲方原因涉及到市政、市容、环卫、交通等有关事项，未及时办理妥当而影响到乙方施工质量、工期、安全等方面所发生的问题，由甲方负责办妥相关事项并承担相应的经济支出。
二、乙方应按有关规定采取安全防范措施，确保安全施工。在项目施工至交付之前的过程中，其他相关人员(除驻工地代表)未经现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则，造成其人身安全或引起其他安全事故均由甲方承担。因乙方违章施工造成人员安全事故由乙方承担责任，非乙方原因造成事故应查明原因由责任方负责。甲方对文明施工有特殊要求的，乙方必须认真执行，甲方对乙方文明施工按国家相关标准规定要求。
第十条、附则
一、本合同一式 份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收符合要求，结清全部工程款后终止。
二、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为合同的补充合同。并与合同一并具有法律效力。
发包单位：
分包单位：
年月日：
钢构施工合同范文三
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，达成一致，特签定如下协议：
一、甲方愿把一座建筑面积为**平方米的屋面轻钢顶以包清工的方式每平方米 元的价格承包给乙方。
二、甲方为乙方提供水、电、路，确保工程正常施工。甲方必须确保原材料的供应，否则因原材料短缺所造成的工人停工。误工费由甲方负责赔偿。
三、乙方必须按照甲方的要求，保质保量进行安全施工，在施工过程中所发生的人身伤亡事故，甲方概不负责，完全由乙方自己负责。
四、付款方式：
1、工人及设备进入工地后，甲方应先付给乙方生活费5000元。
2、待原厂房拆除完毕，甲方把工人拆除工资全部付清。
3、待梁制作完毕，甲方应付乙方总工程款的40%。
4、待钢梁安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的20%。
5、待屋面板安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的35%。
6、经甲方验收合格后，再把剩余的工程款一次性付清给乙方。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，望甲乙双方共同遵守。
甲方：
乙方：
**年*月*日
篇2：钢构施工合同
发包单位： (以下简称甲方)
分包单位： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。
第一条、工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程建筑面积 ： m2。
四、合同价款：
工程总造价(人民币大写)：**佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(￥： 元)，其中钢构件制作工程价款**佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(￥： 元)，钢结构安装工程价款**佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(￥： 元);详见报价清单。
五、合同价款调整
本合同价款采用 方式确定。
1、固定总价合同，合同价款调整方法：甲方或设计单位出具的变更联系单;
2、固定单价合同，合同价款调整方法：依据施工图纸和甲方或设计单位出具的变更联系单，工程量按实结算;
3、按 信息价,无价材料以 方式确认。
六、其它： (配合费、水电费的)计算、支付口径，详见报价清单。
第二条、合同价款的支付时间和方式
一、工程款的支付
(进度款有两种付款方式，一是按节点支付，一是按月进度支付，厂房、体育场馆等同时实施的项目类型按节点付，如下述表示，高层或其他有先后施工顺序的项目可以按照月进度支付，这样第2、3条调整如下：进度款按月完成支付**%，月比例加上预付款比例在80%左右，每月25日上报实际完成量，经监理和甲方审核后次月5日支付。)
1、本合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的预付款，计人民币(大写) **佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(￥： 元);
2、主体钢构件和安装人员进场后3日内， 甲方支付合同总价的%进度款，计人民币(大写佰**拾**万**仟**佰**拾**元正(￥： 元);
3、屋面板、墙面板进场3日内，甲方支付合同总价的，计人民币(大写) 万**仟**佰**拾**元正(￥： 元);
4、工程完工后支付合同总价的%，计人民币(大写) (￥：);
5、工程竣工验收后3日内，乙方将竣工结算报告交甲方审查，甲方在接到结算资料后3日内审查完毕，在3日内除合同总价 %作为保修金外，余款付清。(对高层或其他钢结构完成后整体竣工验收时间间隔很长的项目类型，要约定完工后的竣工验收时间。)
6、工程变更联系单累计超过合同总价的%，则按上述比例支付。
7、保修金待工程验收合格之日起
二、工程完工乙方提供竣工验收报告后45天内，甲方不组织工程验收，则视为验收合格。
三、甲方应根据本合同条款来支付各类工程款项，如在规定时间内，甲方未按约定支付，由此造成乙方停工、误工的经济损失应由甲方承担。乙方可在三天后向甲方发出付款书面通知，甲方在接到通知后，三天内仍未付款，乙方有权停止施工，停工的损失由甲方承担，停工超过15天，乙方有权单方终止合同。
第三条、工程期限
一、根据甲方要求，计划钢构进场时间为 年 月 日，钢构进场后安装总工期为 天。如遇特殊情况需要延期或提前，甲方应提前三天书面通知乙方。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
1、按施工准备规定要求，甲方不能提供施工场地、水、电源或道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工的。
2、较大设计变更，提供的工程地质资料不准而影响进度的。
3、在施工过程中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工的。
4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
5、如基础工程由甲方负责承担，由于甲方拖延或因土建质量不合格、或因甲方负责的其它工程项目因交叉施工而影响乙方施工的，工期相应顺延。
6、其它因甲方不可抗拒的因素而延误工期或不可预见原因造成的中途停工。
三、乙方在以上情况发生后的五天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在六天内予以确认答复，逾期不予答复，视为认可。
篇3：钢构厂房施工合同
甲方:
乙方:
甲方现需建设生产厂房一幢,由乙方承包施工建造,经甲乙双方协商达成协议如下:
一、工程概况：坐落金乡县王丕镇康桥产业园济宁江蓝建筑节能科技有限公司院内，建造结构为钢结构，面积约 ㎡。
二、工程时间：乙方在施工前必须上报给甲方施工组织方案以及工程进度计划安排表，确定现场施工负责人及质量监理人员，开工于1月2日至20月日结束，除不可抗拒的自然灾害等原因和甲方要求停工外，乙方必须按时完成交付，推迟一天罚款壹仟元。
三、工程所需建设用材料由甲方提供。工具及工具维修由乙方负担。所有原材料除锈、刷漆、焊接、拼装均由乙方完成。
四、质量要求：
乙方施工过程中必须严格按照国家行业标准要求施工，确保工程满足各项技术参数，对于重要参数乙方终生负责。乙方在施工过程中未按甲方要求施工，甲方有权终止施工，解除合同。保质期限为 1年，在保质期内如发现漏雨、下沉等质量问题，乙方必须在接到甲方电话后十二小时内赶到现场负责落实维修责任。
五、安全责任：乙方在施工过程中，必须按施工安全操作规范施工，如出现设备、物资、人生安全等事故责任都由乙方自行负责，与甲方无关。
六、工程造价：每m²单价25元。总价按完成验收后的实际建筑面积计算。
七、付款方式：主体结构完成付至工程总造价的40%，完工通过验收后付至95%，质保期满质保金一次性无息退回。
八、本合同未尽事宜的由双方协商处理，合同在履行过程中发生纠纷，均由双方协商解决，协商不成的任何一方都有权利诉人民法院解决。
九、本合同凭双方签字盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份。
甲方签字： 乙方签字：
盖章： 盖章：
时间：
篇4：钢构合同
发包方(以下简称甲方)___________________________________ 发包方(以下简称甲方)___________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，同意订立本合同。
第一条：工程项目
1、工程名称:
2、工程地点：
3、承包范围和形式：
发包方(以下简称甲方)
4、工程建筑面积 ㎡ ，工程楼层 层 ，工程总价款 元 ，大写：
5、工程立项批准文号：
6、附注：
第二条 施工准备
(一)甲方： 月 日前使施工场地具备施工条件，包括：
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料：
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房;
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底。
4、甲方派驻 为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。
(二)、乙方：
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条 工程工期
1、根据双方协商，商定总工期 天(日历天)，自乙方收到甲方约定的金额定金以后 天内进场开工，进场前 天，甲方向乙方发出进场通知书，工期以进场通知书说明的进行时间开始计算。即 年 月 日以前竣工。
2、遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
2.1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程的进度的。
2.2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的材料不准确而延误工期的;
2.3因为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的
2.4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风
2.5未按本合同规定支付定金或工程进度款;
2.6人力不可抗拒的因素而延误工期
2.7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的。
2.8乙方在以上情况发生后的第三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。
第四条 工程质量
1、本工程质量经甲、乙方双方约定要求达到合格标准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、规范和标准进行制度和施工，并按甲方派驻代表的监督;
3、工程质量达不到约定的部分，甲方代表一经发现，应及时通知乙方，要求拆除或重新施工，乙方就按要求拆除或重新施工，直到复合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
4、承包方对该工程实行保修。保修时间为本工程竣工验收合格之日的
第二条期 个月。
第五条 工程价款的支付与计算
1、本合同签订后，甲方即支付合同总价 %定金，计人民币 元给乙方;此定金作为双方发行主合同的担保。合同开始发行之后，转为合同工程款;
2、乙方钢构材料进场安装时，甲方即支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;
3、钢构主体安装完成及彩钢板进场时，支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;
4、竣工验收合格后七天内，余款 元一次性付清。(留1%半年内无质量问题付清)
第六条 施工与设计变更
1、本工程的施工以设计文件和图纸会审为依据，未经甲方或设计单位同意，乙方不得擅自作出修改。
2、甲方如需设计变更，必须提前提出书面修改通知给乙方，并征得设计单位同意，出具修改联系单。涉及工程款或工期变化时，由甲乙双方另行订立补充协议，参照全国、浙江工程预算、费用定额和罚款。
第七条 工程验收
2、工程具备竣工验收条件乙方应及时向甲方提出竣工验收申请。甲方在收到竣工验收报告次日起七天应组织验收，逾期不组织验收，视为竣工验收合格。竣工验收通过，竣工日期为乙方竣工验收报告提交之日。经验收需要改进行，应为改进后提请甲方验收的日期。
第八条 奖罚及责任
1、乙方如未在约定的工期内完成施工任务，延期完工的，应当向甲方支付违约金，违约金的计算方法：以工程总价款为基数，按人民银行同期限贷款利率，自应该竣工之日起计算至实行竣工之日止;
2、甲方也应按时支付工程款和工程余款，否则按2%承担相应的违约责任;
3、工程竣工未经验收或验收未通过，甲方不得擅自使用，否则视为验收合格。
第九条 纠纷解决办法
1、本合同在履行中如有争议，双方应协商解决。双方协商不成的，可依法向人民法院起诉，双方约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为乙方住所地。
第十条 附则
1、本合同一式 份，甲方双方各执 份
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章生效;
3、本合同未尽事宜，参照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)执行。
4、补充协议：
发包方(单位盖章) 承包方(单位盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
单位地址： 单位地址：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
传真： 传真：
篇5：钢构合同
工程名称：委托单位：检测单位：
委托单位(甲方)： 检测单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条、工程概况
第二条、检测依据
2.1 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-
2.2 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-
2.3 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-
2.4 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89
2.5 《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1
2.6 《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231
2.7 《钢网架螺栓节点》JG10
第三条、检测项目、数量及收费
第四条、结算与付款方式
4.1 双方约定采用下列第 条方式进行结算。
4.1.1 按双方约定的检测费人民币(大写)： 实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准，以实际检测量进行结算。(实际检测量为报告数量)
4.2 双方约定采用下列第 条方式进行付款。
4.2.1 合同签订 日内，甲方一次性支付全部检测费 元。
4.2.2甲方预付检测费 元，余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。
4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
第五条、收费依据
1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字38号;
2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[2007]24号;
3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[]14号;
4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。
第六条、双方义务、权利
6.1 甲方义务
6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;
6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;
6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;
6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利
5.2.1 对测试数据有知情权;
6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
6.3 乙方义务
6.3.1 根据甲方需要提供检测资质证明文件;
6.3.2进入工地现场后 天内完成现场检测工作。遇特殊情况应及时与甲方沟通。
6.3.3现场检测全部结束后 天内出具正式报告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定，安全操作。
6.4 乙方权利
6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。
6.4.2 根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。
第七条、样品处置
7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留，不合格样品保留十五天，甲方如有其它要求，请在“委托协议书”中说明。
7.2甲方对贵重的或要求回收的样品应在“委托协议书”中注明，并于送检的十五天内办理领取回收手续，逾期由乙方自行处理。
第八条、检测结论异议的处理
8.1 甲方对检测结果持有异议，应及时与乙方协商，也可经双方共同认可的检测机构复检。
8.2 复检结果与原结果相同时，由甲方支付检测费用，反之由乙方承担复检费用。 8.3 若甲乙双方对复检结果仍有异议，应向当地建设主管部门申请解决。 第九条、说明
9.1 正式进场时间由检测联系人电话确认，届时甲方务必完成现场的准备工作，否则延误检测的责任由甲方自负。
9.2 对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话： )。
第十条、未尽事宜，双方友好协商解决。
第十一条、本合同一式 份，甲乙双方各 份，双方签字盖章后生效。
第十二条、补充条款：
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
开户行：
单位盖章：签订日期：
帐 号：
单位盖章：
签订日期：
篇6：钢构合同
发包方(以下简称甲方)___________________________________ 发包方(以下简称甲方)___________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，同意订立本合同。
第一条：工程项目
1、工程名称:
2、工程地点：
3、承包范围和形式：
发包方(以下简称甲方)
4、工程建筑面积 ㎡ ，工程楼层 层 ，工程总价款 元 ，大写：
5、工程立项批准文号：
6、附注：
第二条 施工准备
(一)甲方： 月 日前使施工场地具备施工条件，包括：
1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到工程的隐蔽及障碍物资料，与钢结构安装的相关资料：
2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处，保证满足乙方施工用水、用电的需要，提供施工人员的食宿用房;
3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底。
4、甲方派驻 为工程现场代表，全权代表甲方履行职责。
(二)、乙方：
1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。
2、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
第三条 工程工期
1、根据双方协商，商定总工期 天(日历天)，自乙方收到甲方约定的金额定金以后 天内进场开工，进场前 天，甲方向乙方发出进场通知书，工期以进场通知书说明的进行时间开始计算。即 年 月 日以前竣工。
2、遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
2.1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求，影响进场施工时间或影响工程的进度的。
2.2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的材料不准确而延误工期的;
2.3因为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的
2.4天气因素影响施工的，包括下雨和刮台风
2.5未按本合同规定支付定金或工程进度款;
2.6人力不可抗拒的因素而延误工期
2.7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工，及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的。
2.8乙方在以上情况发生后的第三天内，就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到报告后，应在三天内予以确认答复，逾期不予答复，则被视为乙方的报告内容和延期要
第四条 工程质量
1、本工程质量经甲、乙方双方约定要求达到合格标准;
2、乙方必须严格按照施工图纸、规范和标准进行制度和施工，并按甲方派驻代表的监督;
3、工程质量达不到约定的部分，甲方代表一经发现，应及时通知乙方，要求拆除或重新施工，乙方就按要求拆除或重新施工，直到复合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
4、承包方对该工程实行保修。保修时间为本工程竣工验收合格之日的
第二条期 个月。
第五条 工程价款的支付与计算
1、本合同签订后，甲方即支付合同总价 %定金，计人民币 元给乙方;
2、乙方钢构材料进场安装时，甲方即支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;
3、钢构主体安装完成及彩钢板进场时，支付合同总价 %，计人民币 元给乙方;
4、竣工验收合格后七天内，余款 元一次性付清。(留1%半年内无质量问题付清)
第六条 施工与设计变更
1、本工程的施工以设计文件和图纸会审为依据，未经甲方或设计单位同意，乙方不得擅自作出修改。
2、甲方如需设计变更，必须提前提出书面修改通知给乙方，并征得设计单位同意，出具修改联系单。涉及工程款或工期变化时，由甲乙双方另行订立补充协议，参照全国、浙江工程预算、费用定额和罚款。
第七条 工程验收
2、工程具备竣工验收条件乙方应及时向甲方提出竣工验收申请。甲方在收到竣工验收报告次日起七天应组织验收，逾期不组织验收，视为竣工验收合格。竣工验收通过，竣工日期为乙方竣工验收报告提交之日。经验收需要改进行，应为改进后提请甲方验收的日期。
第八条 奖罚及责任
1、乙方如未在约定的工期内完成施工任务，延期完工的，应当向甲方支付违约金，违约金的计算方法：以工程总价款为基数，按人民银行同期限贷款利率，自应该竣工之日起计算至实行竣工之日止;
2、甲方也应按时支付工程款和工程余款，否则按2%承担相应的违约责任;
3、工程竣工未经验收或验收未通过，甲方不得擅自使用，否则视为验收合格。
第九条 纠纷解决办法
1、本合同在履行中如有争议，双方应协商解决。双方协商不成的，可依法向人民法院起诉，双方约定由合同签订地人民法院管辖。合同签订地为乙方住所地。
第十条 附则
1、本合同一式 份，甲方双方各执 份
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章生效;
3、本合同未尽事宜，参照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)执行。
4、补充协议：
发包方(单位盖章) 承包方(单位盖章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
单位地址： 单位地址：
开户银行： 开户银行：
银行账号： 银行账号：
联系电话： 联系电话：
传真： 传真：
篇7：钢构合同
甲方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称承包方)
兹因甲方在中泓地产装饰有限公司，双方就有关钢结构工程承包的有关事宜达成如下协议：
一、甲方以包工包料方式把钢结构工程承包给承包方，总建筑面积(包括雨棚、包括室内隔层)共2100平方米。建筑总高度 米。(承包内容不包括土建、不包括水电、不包括展示厅的玻璃墙、不包括隔层的楼面混泥土。)
二、承包方的供货施工范围、责任
1、承包方必须按甲方提供的蓝图提供材料;
2、委托正规的钢构生产厂家加工;
3、承包方应按有关规定采取严格的安全防范措施，确保安全施工;
4、为施工人员买好保险。
三、甲方的责任范围
1、为承包方施工人员提供住宿条件，负责接通施工用水、用电，钢结构施工电费由承包方承担;
2、处理有影响施工进度的外围问题，办理建设许可证及有关施工的一切手续。涉及到有关政策、安全监督、以及设计变更所产生的费用由甲方承担;
四、施工工期
接到甲方通知后，承包方主要型钢择日起，工期预计60个正常工作日全部安装施工完毕。在施工中如遇下雨 停电、停水或连续间歇性停电、停水， 以及土建进度、或甲方没按合同支付工程款，影响工程进度时，工期顺延。
五、工程款按每平方 元，大写：壹佰捌拾玖万元整 。现金支付(不含税)。
六、付款办法
1、合同生效之日，约付至合同金额的10%)
2、钢材进场(H型钢、镀锌檩条)(约付至合同总金额的 60%)
3、钢柱钢梁安装完毕、屋面瓦盖完，墙面板安装完毕。(约付至合同总金额的 90%)
4、完工后甲方应及时验收，十个工作日没进行验收或甲方没经过验收而使用该厂房的，均视为验收合格。甲方付给承包方人民币 ，(约付至合同总金额的 100%)
七、本合同未尽事宜由双方协商解决。
争议解决办法：在合同履行过程中发生争议，当事人双方应当协商解决;如双方不愿协商、调解或协商、调解不成，双方商定按司法程序解决。
八、本合同一式贰份，甲、承包方双方各执一份。自双方签字之日生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇8：钢构合同
工程名称：委托单位：检测单位：
委托单位(甲方)： 检测单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。
第一条、工程概况
第二条、检测依据
2.1 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-20xx
2.2 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-20xx
2.3 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-20xx
2.4 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89
2.5 《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1
2.6 《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231
2.7 《钢网架螺栓节点》JG10
第三条、检测项目、数量及收费
第四条、结算与付款方式
4.1 双方约定采用下列第 条方式进行结算。
4.1.1 按双方约定的检测费人民币(大写)： 实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准，以实际检测量进行结算。(实际检测量为报告数量)
4.2 双方约定采用下列第 条方式进行付款。
4.2.1 合同签订 日内，甲方一次性支付全部检测费 元。
4.2.2甲方预付检测费 元，余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。
4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
第五条、收费依据
1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字(20xx)38号;
2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[20xx]24号;
3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准(试行)的批复》九价费字[20xx]14号;
4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。
第六条、双方义务、权利
6.1 甲方义务
6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料;
6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作;
6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作;
6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利
5.2.1 对测试数据有知情权;
6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
6.3 乙方义务
6.3.1 根据甲方需要提供检测资质证明文件;
6.3.2进入工地现场后 天内完成现场检测工作。遇特殊情况应及时与甲方沟通。
6.3.3现场检测全部结束后 天内出具正式报告。
6.3.4遵守甲方工地文明施工有关规定，安全操作。
6.4 乙方权利
6.4.1甲方未按合同约定交纳检测费有停止检测及提交检测报告的权利。
6.4.2 根据《建设工程质量检测管理办法》的规定将检测不合格结果报建设行政主管部门。
第七条、样品处置
7.1乙方对检测合格的或破坏性样品原则上不予保留，不合格样品保留十五天，甲方如有其它要求，请在“委托协议书”中说明。
7.2甲方对贵重的或要求回收的样品应在“委托协议书”中注明，并于送检的十五天内办理领取回收手续，逾期由乙方自行处理。
第八条、检测结论异议的处理
8.1 甲方对检测结果持有异议，应及时与乙方协商，也可经双方共同认可的检测机构复检。
8.2 复检结果与原结果相同时，由甲方支付检测费用，反之由乙方承担复检费用。 8.3 若甲乙双方对复检结果仍有异议，应向当地建设主管部门申请解决。 第九条、说明
9.1 正式进场时间由检测联系人电话确认，届时甲方务必完成现场的准备工作，否则延误检测的责任由甲方自负。
9.2 对检测的服务与质量有议异可向乙方申诉(申诉电话： )。
第十条、未尽事宜，双方友好协商解决。
第十一条、本合同一式 份，甲乙双方各 份，双方签字盖章后生效。
第十二条、补充条款：
甲方代表： 乙方代表：
联系电话： 联系电话：
开户行：
单位盖章：签订日期：
帐 号：
单位盖章：
篇9：钢构合同
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，甲、乙双方本着平等互利原则，经友好协商一致同意签订本合同。
第一条 轻钢结构工程
甲方向乙方订购轻钢结构工程内容为：
1、单价/平方米;
2、收方量面积以外墙长乘宽面积计算;
3、合同总金额(人民币)：
第三条 付款方式
1、签订合同后，甲方应向乙方支付合同金额的20%做为预付款，乙方施工材料进场，甲方应再向乙方支付合同金第二条 钢结构合同金额以及面积计算规则。
2、工程验收合格后，甲方二天内应向乙方一次性付清，工程款的100%。
3、工程完工验收以现金合格后，甲方未付清款项前，钢结构的所有权归乙方。
4、此工程款以现金方式支付，不包括发票，如甲方需要开发票，此票税款别计算。
第四条 安装地点及工期
1、安装地点：
2、安装布置以甲方确认平面布置。
3、安装工期：自合同签定，并且甲方向乙方提供安装基础、及水、电设施之日起
第五条：工期顺延
由于以下原因造成竣工日期延误，安装工期应顺延：
1、甲方提出设计变更、增补充或工程量增加。
2、一周内因停电造成停工累计八小时以上(包括八小时)。
3、甲方不能按约定期限提供材料进场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电。
4、不可抗力：是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
5、甲方代表未及时对变更、增补等履行签证手续，影响下一工序的进度。
6、甲方不按合同规定及时支付预付款和工程进度款影响施工进度。
7、属于甲方分包的项目，未能配合安装进度。
8、甲方提出的设备、成品、半成品等，未按乙方计划进场或存在缺陷，需要更换而耽误施工进度。
第六条：甲方责任
1、负责办理此工程的有关用地、报建手续。
2、应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通，并按设计要求做好基础。进场当天，甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接，协助办理顺利开工。
3、甲方免费提供100m内的乙方工人生活及板房安装用水、用电接口。
4、应按合同第二、第三条规定的进度和方法将款项付给乙方，如甲方未按期向乙方付款，甲方须付给乙方应付款项的每天千分之三的滞纳金。因此造成的停工，甲方应承担乙方工人的误工费用，每人每天按200元计算。
5、应在本工程完工当天，派出现场代表到安装现场同乙方共同按合同及附件约定对板房进行验收，办理接收手续。如甲方未到场参与验收而自行启用本轻钢结构，则视为对本工程安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。
6、进场前，应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时，甲方应将变更内容书面致函乙方，并承担相关费用，具体配件见附件单价表。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。
第七条：乙方责任
1、按合同约定的工期完成供应和安装任务。
2、按照轻钢结构行业通用产品的质量，满足甲方正常使用要求。其中楼面使用承受荷载不大于150kg/m2。
3、乙方提供自轻钢结构完工日起三个月的保修服务(甲方项目甘落后工期不足三个月的，保修至项目完工)。属乙方原因造成本工程质量问题的，乙方予以无偿修补。
4、其它服务：乙方售后服务满期后发生的损坏或服务期内属甲方原因造成的损失，乙方负责予以修补，修补费用由甲方承担。
第八条：本合同未尽事宜，双方本着友好合作精神协商后，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条：本合同一式贰份，甲方持一份，乙方持一份。具有同等法律效力。
第十条：本合同自签订之日起生效，本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，应提交遵义市当地法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇10：钢构包工合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法
规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就————————。结合本工程具体情况，甲乙双方通过共同协商，签订本合同。具体内容如下：
一、工程地点及内容
1、工程地点：
2、工程内容：
（1）一车间的损毁（烧毁）部分拆除、除锈、防腐及屋面板的制安。注：一车间面积为11000㎡。
（2）墙体坏、烂部分的拆除、防腐及墙面板的制安。
（3）尼龙纱窗的制安。
二、工程造价
（1）一车间损毁部分及墙体烧毁部分
①烂彩钢瓦的拆除￥______元/M2。
②维护钢结构部分除锈（按彩钢瓦的面积计算）￥______元/M2(含脚手架，若未更换部分防腐，按照此单价执行）
③防腐（按瓦的面积计算）￥______元/M2(含脚手架）若未更换部分防腐，按照此单价执行。
④新制安檩条（C120或140）￥______元或￥______元/M。
⑤屋面上层彩钢瓦（90型，厚度为0.65MM，采用宝钢板或诚实板）￥______元/M2(单层价）。
⑥内层UV.PVC防腐板（厚度为MM）￥______元/M2(单层价）。
⑦屋面板及墙面板所用的五金配件(按瓦面积计算）￥______元/M2。
（2）尼龙纱窗（40目） ￥______元/M2(含人工费）。
以上工程量按实收方结算。
三、付款方式：
1、工程总造价为人民币￥______元整（大写：）。以上所例工程完毕并经验收合格，甲方3日内日前支付给乙方合同总金额的%，计人民币￥______元整（大写：），经甲乙双方协商，余下的款项在______年______月______日前全部付清。
2、乙方负责向甲方提交竣工资料，若甲方要求开具建安发票，则按总造价的5%计算，甲方负责组织验收。
四、工程工期：
按甲方要求进入现场施工，但甲方必须具备施工条件。工期为个工作日，如遇下雨或不可抗力因素，则工期顺延。
五、质量标准
工程按甲方要求验收。
六、质量保修期
一年。如在质保期内出现质量问题，在接甲方通知24小时内处理。
七、甲乙双方权利和义务
1、甲方负责施工场地平设备的保护，达到维护等施工条件，并派专业人员现场监督，免费提供乙方工程用水用电。
2、乙方现场管理员及施工人员的食宿自理。
3、乙方负责按照双方确认的工程量进行维护，确保一次性验收合格。
八、安全责任
1、乙方自行组织人员现场施工，乙方必须对工作人员的上、下班安全及现场工作安全负责。
2、乙方必须保证安全、质量；若发生安全事故，乙方必须全额承担，甲方不负任何责任。
九、违约责任
合同生效后，甲乙双方应遵照合同内容执行各自权责。若出现违约情况，违约方负全部责任。
十、其它约定
1、若有其他未尽事宜或约定事项，甲乙双方可进行书面补充，补充合同或协议与本合同具有同等法律效力。若遇纠纷，任何一方可向当地人民法院进行起诉。
2、本合同经甲乙双方签名盖章后即刻生效，履行完毕后自动终止。
3、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
甲方(盖章) ____________乙方(盖章)____________
负责人(签字) ____________负责人(签字)____________
传真：____________传真：____________
手机：____________ 手机：____________
日期：____________ 日期：____________
篇11：钢构工程施工合同
钢构工程施工合同
钢构工程施工合同
甲方：____________
乙方：____________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：
一、工程概况
工程名称：____________
工程地址：____________
承包范围和内容：____________________________________________________________
二、合同价款：
金额(大写)：____________
三、双方一般权利和义务
甲方责任：
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款 违约金。
2. 乙方责任：
a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款 违约金。
四、合同工期
本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。
2.如遇以下情况，工期相应顺延：
a.甲方要求更改已确认的`设计方案影响工程进度;
b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;
c.甲方原因影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量
乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。
2.乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。
六、工程款的支付和结算
本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款： 计人民币 作为预付款; 钢构材料进场付合同款 计人民币： ;彩板进场付合同款 计人民币 ，余款计人民币 在工程竣工验收合格后七天内付清。余款 作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。
七、施工与设计变更
1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。
八、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则
本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。
甲方(盖章) ____________乙方(盖章)____________
负责人(签字) ____________负责人(签字)____________
传真：____________传真：____________
手机：____________ 手机：____________
日期：____________ 日期：____________
篇12：钢构工程施工合同
建设单位:_________________(以下简称甲方)
施工单位:______________(以下简称乙方)
为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定及工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同.
第一条:
工程名称:__________________
工程地点:_________________
第二条:工程承包方式:
1. 包工包料
2. 工程造价按___________元/㎡，建筑面积约为___________㎡，含税总造价为___________元。
3. 如遇下列情况，合同总价作以下相应调整(1.在施工过程中增加或减少工程项目。2.在施工过程中设计变更)
第三条:工程承包内容:__________________
【钢构施工合同】相关文章：
3.钢采购合同
5.简易彩钢合同
6.施工合同
7.精装修施工合同
8.施工合同补充协议
9.施工合同通用版
10.建设施工合同
文档为doc格式
