开发房地产合同
“周达”通过精心收集,向本站投稿了13篇开发房地产合同,下面小编给大家整理后的开发房地产合同,欢迎阅读与借鉴!
篇1:房地产定向开发合同
房地产定向开发合同
甲 方:湖南××大学
法定代表人:
地 址:长沙市岳麓区××路××号
乙 方:湖南××房地产开发有限公司
法定代表人:
地 址:长沙市岳麓区××路××号
担 保 方:湖南××有限责任公司
法人代表:
地 址:长沙市岳麓区××路××号
根据我国《合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙、担保三方本着自愿平等的原则,经友好协商,就定向开发建设润芳园商品住宅项目有关事宜达成一致意见,特签订本合同供三方共同遵守。
第一条 项目基本情况
本合同所涉开发建设项目为:湖南××大学××校区教师村,
本项目名称为:潇湘名园(以下简称本项目)。
本项目建设地址:长沙市岳麓区××路××号。
本项目建设用地系甲方为保证该校所扩建新校区正常教学秩序,稳定教师队伍,方便教职工工作与生活,委托乙方并共同向省、市政府及有关部门申报。
本项目征地前期工作在甲方的积极支持下由乙方具体承办并由乙方支付前期工作费用。本项目建设用地已获得省政府批准【湖南省人民政府农用地转用、土地征用审批单政国土字第897号,征用面积】155.147亩,合103431平方米,有效使用面积8l 155.88半万米)。
根据市规划局下达的本项目规划要点规定,本项目建设用地用以开发建设商品住宅及配套商业服务、物业管理用房及停车场(库)等房屋建筑,容积率2.2,房屋总建筑面积约170000平方米(不含幼儿园面积),绿化率大于或等于40%。
本项目整体规划及单体建筑具体以政府有关部门批准建设的施工蓝图为准。
第二条 项目开发建设合作方式
2.1 本项目由乙方负责开发建设。
2.2 本项目开发建设的商品住宅,约100000平方米由甲方依据本合同及附件规定的价格和条件统一组织本校教职工向乙方购买。
2.3 本项目约70000平方米商品住宅和为小区配套服务的商业用房,以及100000平方米中甲方教职工在本合同规定时间内未认购的商品住宅,由乙方自主向市场销售。
2.4 本项目物业管理由甲方向社会招标或组建专业物业管理公司管理。物业管理费按市物价局核定的标准收取。
第三条 本项目商品住宅开发建设工期、首期商品住宅户型确认及认购方式
3.1 本项目商品住宅分两期开发建设,首期开发建设房屋建筑面积约100000平方米,二期开发建设房屋建筑面积约70000平方米。首期开发的商品住宅房屋建筑于12月31日前竣工并交付使用,全部项目建设于12月31日前完成。
3.2 首期商品住宅分三种建筑类型:即十一层和十六层带电梯的小高层住宅、四层复式楼住宅和多层(六层)楼住宅。住宅户型建筑面积在执行国家6月新颁布的有关规定的前提下,根据甲方教职工实际需要确定。住宅户型具体确认操作方式如下:
(1)由乙方提出房屋户型方案,供甲方教职工选择;
(2)由甲方组织教职工选择户型,并对所选定的户型做出书面确认;
(3)由乙方根据政府有关部门批准的本项目规划要点及甲方教职工确认的户型并结合市场销售部分的实际需要,委托有资质的设计单位做出本项目整体规划及单体建筑设计。
3.l 本项目对教职工销售的商品住宅户型及价格经甲方教职工确认后,由甲方统一组织教职工缴纳认购定金。甲方敦职工首期认购房屋数应不少于100户。
本项目商品住宅认购定金数额为:小高层(十一层、十六层)商品住宅人民币4万元/户,多层(六层)商品住宅人民币3万元/户,四层复式楼住宅人民币6万元/户;首期商品住宅认购定金应在本项目土地摘牌前由甲方向教职工收取,所收取的认购定金存入甲乙方双控帐户。
3.4 本项目首期商品住宅完成报建工作及相关手续,乙方取得《商品房预售许可证》后,由甲方统一组织首期购房教职工与乙方签订本项目商品住宅《房屋购销合同书》。
3.5 本项目开发建设的100000平方米商品住宅应首先满足甲方教职工的住房需要。
(1)甲方现在册的教职工在6月30日以前认购第一套本项目首期商品住宅按本合同第九条第9.1款第(1)项规定的价格购买。
(2)甲方现在册的教职工在206月30日以后认购第二套本项目首期商品住宅的价格,以本合同第九条第9.1款第(1)项规定的价格为基数适当上浮购买,所上浮的款项,在扣除应缴纳的税金后返还给甲方。
甲方现在册的教职工在年6月30日以前认购本项目首期商品住宅数量约为90000平方米,愈期未完成认购的房屋,乙方可自主向市场销售。
(3)甲方2007年新调入的教职工(不超过25人)购买第一套本合同项目商品住宅的价格,按甲方在册教职工2007年6月30目前认购第一套本项目商品住宅相同的价格及相同的`付款方式购买,其认购必须在2007年lO月31日前完成。
(4)甲方20新调入的教职工(不超过25人)购买本合同项目首期商品住宅的均价为2318元/平方米。(不同楼层的价格增减幅度,以2318元/平方米均价为基数,参照2007年6月30日前本项目首期房屋相同类型楼房相同楼层的增减幅度的相应比例确定),其购买必须在年10月31日前完成。
(5)甲方新调入的教职工购买第一套本项目商品住宅的均价为2518元/平方米;不同楼层的价格增减幅度,以2518元/平方米均价为基数,参照2007年5月30日前本项目首期房屋相同类型楼房相同楼层的增减幅度的相应比例确定),其购买必须在本合同项目第二期商品住宅办好预售许可证后的一个月内完成。
(6)甲方2007年、2008年、20新调入的教职工按本合同第三条第3.5款(3)(4)(5)规定的价格购买第一套本项目商品住宅的面积总数不得超过10000平方米,并应在规定的时间内完成认购或购买,逾期乙方可自主向市场销售。
3.6本项目商品住宅向市场销售部分的销售价格由乙方根据市场情况自主确定。
第四条 住宅楼建安标准
严格按有关部门批准的设计图纸、国家的规范及甲乙双方的有关合同执行(本项目首期商品住宅建安标准详见附件一)。
第五条 工程质量
5.1 本项目商品住宅施工质量必须达到国家建设部工程规范验收合格标准,本项目首期商品住宅主体工程达到优良标准,并争取实现项目首期工程均达到优良标准。项目配套设施及环境建设等符合规划设计要求。
5.2 乙方通知购房户接受住房钥匙的基本条件应符合乙方与购房户所签《房屋购销合同书》中的约定,同时达到:本项目首期房屋建筑工程按建筑工程规范要求己竣工验收合格,给排水正常,供电、电话、有线电视、网络、可视对讲系统等小区配套设施已经具备开通条件,道路、环境建设良好。
5.3 按国务院[]279号《建设工程质量管理条例》要求进行建设施工并签订工程质量保证书,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量缺陷和质量问题均由乙方负责无偿保修、返工和赔偿。因业主装修或使用不当而产生的房屋损坏由业主自行负责修复还原,并承担由此而发生的全部费用。
5.4 甲方对本项目首期工程施工建设全过程进行监督。本项目首期工程隐蔽工程应经甲、乙双方及工程监理部门共同验收书面签证后,才能进行下道工序施工。甲方应书面提交现场工作人员姓名,并在收到施工单位隐蔽工程通知后lO小时内到达施工现场进行验收,逾时未到视同甲方同意工程隐蔽,施工单位可进行下道工序施工。
第六条 甲方派专人参与对施工单位的资质审查和认定。施工单位的资质资信、营业执照、注人代表身份证明书等复印件,乙方应提供给甲方、担保方子自存挡备查。由乙方向施工单位总发包并签订合同。中标单位不得将工程转包。
第七条 施工单位在施工过程中未经甲乙双方和设计单(立同意,不得擅自更改设计。
经同意必须更改的设计变更要有正式变更通知单,且必须经甲方、乙方、监理方签字认定后(甲力必须在接到设计变更的书面通知后lO小时内签字认定,超过10小时未签字认定的视同甲方认定。)才能由施工单位实施。任何一方不得擅自提高或降低建安标准,否则按违约处理。
第八条 设备、材料的采购与供应
8.1 乙方开发建设本项目首期商品住宅使用的材料和设备,凡本合同中有厂家、品牌型号要求的,必须按合同的要求进行采购,并提供出厂检验合格证;本合同未提出要求的,由乙方或施工单位采购,但必须符合国家规范要求。所有设备、材料进场,均需按工规范要求进行检验,经甲乙双方和监理方书面确认后才能使用。检验资料应登记并存档。
8.2 甲方代表发现施工单位有偷工减料或以假冒伪劣产品代替正品,以次充好等现象时,有权通过乙方要求施工单位返工,更换为合格产品,由此造成的经济损失由乙方负责。
第九条 本项目首期商品住宅价格、价格计算方式及付款方式
9.l首期商品住宅价格:
(1)甲方在册教职工、离退休人员2007年6月30目前交购房定金购买第一套本项目首期商品住宅的价格为:小高层(十一层、十六层)楼房均价1980元/平方米,多层(六层)楼房均价1830元/m,四层复式楼房均价2198元/m。以上价格均不包含天然气开户费、有线电视开户费、个人购买住宅契税、物业维修基金、产权登记费和立契印花税。
(2)关于本项目土地总价款(含摘牌成交价款、价外税费、土地增值税、交易工作费和拆迁安置补偿费及拆迁安置过程中发生的工作经费,本项目征地前期工作中上缴给各有关部门的各类税费):
①土地总价款在6200万元至6500万元内(含6200万元、6500万元),本条9.1款第(1)项规定的房价不增不减
②土地总价款在6500万元和7450万元之间(不含6500万元),超过6500万元的部分甲方承担30%,乙方承担70%:
⑧土地总价款低于6200万元(不含6200万元),低于6200万元的差额部分,其中62%分配给甲方,38%分配给乙方(如本项目首期商品住宅所缴纳税金及振建费的实际发生额超过估价金额,则该土地差额款必须在按实减陈所增加的税金和报建费后,再按该比例进行分配)。
(3 )甲方根据项目建设情况适当承担本项目首期工程有关费用,用于降低甲方教职员工2007年6月30目前交购房定金购买第一套本项目首期商品住宅的购房价格,计算方式为:首期商品住宅每平方米减少额=学校所承担的有关费用÷首期教职员工购第一套房总面积。
9.2 房价计算
(1 ) 根据层次的高低及建筑面积大小(含分摊面积)以及户型的不同计算到每户,详细价格按本合同附件二(润芳园首期商品住宅价格表)执行。
(2 ) 车库、车位、杂屋的价格和计价方式由双方另行友好协商规定并签订补充合同。
9.3计价面积
工程竣工验收后,甲乙双方结算的计价面积、计算办法按建设部1995年9月8日颁布的《商品房销售面积计算及公用面积分摊规则》和(82)经基设字58号文件《建筑面积计算规则》执行。最终计价面积以产权登记机关核定的产权登记面积为准。
9.4付款方式
(1)本项目建设用地摘牌前由甲方组织本校首期购房教职工(含离退休人员)统一收取定金:小高层(十一层、十六层)4万元、多层(六层)3万元、四层复式楼6万元。所收取的定金统一存入甲乙方双控帐户。
(2)住宅施工形象进度达正负零后5个工作日内,由甲方统一收取总购房款的30%(含定金),存入甲乙方双控帐户。
(3)施工形象进度主体封顶且验收合格后5个工作日内,由甲方组织购房教职工统一收取总购房款的70(含已付款)存入甲乙方双控帐户。
(4)乙方办好《房屋预售许可证》后5个工作日内,由甲方组织购房教职工与乙方签订《房屋购销合同书》,并支付购房总阶款的85%(含已付款)房款给乙方。
(5)房屋竣工验收合格,业主付清全部购房款(含国家相关部门规定由买受人承担的相关费用)时,业主领取所购买的商品住宅钥匙。乙方交房后360天内负责办理好《房屋所有权证》和《国有土地使用证》。购房业主应及时按有关规定提供办理《房屋所有权证》和《国有土地使用证》所需要的业主个人有关资料。
(6)公积金或银行按揭付款方式按银行有关规定办理。
第十条 各方权利与责任
10.1甲方权利与责任
(1)本项目建设用地摘牌前,因不可抗力原因(战争、社会**、重大自然灾害)导致本项目无法实施,乙方在本项目征地前期工作中发生的费用,双方友好协商解决。除此之外甲方不承担本项目开发建设中的任何经营性风险。甲方须协助乙方办理本项目征地、报建各项手续,帮助协调有关公共关系,共同争取各类行政事业性收费的优惠和减免,尽可能降低本项目征地、拆迁安置补偿费及其它建设成本。
(2)甲方监督督促小组代表甲方负责与乙方协调有关事宜。
(3)负责组织本校教职工选择认购本项目商品住宅,签订《房屋认购书》及《房屋购销合同书》;负责统一收取甲方教职工缴纳的本项目商品住宅购房款,并按双方有关约定支付给乙方,乙方必须专款专用,乙方须将所收甲方款项等额支付凭证复印件提交甲方,确保所收取的甲方款项用于本项目征地及本项目工程开发建设。
(4)负责派人参与监督本合同项目用地拆迁、安置补偿工作和本合同项目教职工购买的商品住宅建筑工程质量、施工进度和原材料的采购。甲方派出的监督人员发现问题需要纠正时,必须首先通知乙方管理人员,由乙方协同有关施工、设计和监理人员按程序解决。
(5)协助乙方做好本项目三通一平建设工作,促进工程建设顺利进行。
(6)商品房在未正式验收交付使用前,除甲方派出参与施工质量监督的人
员按本合同规定参与施工质量监督外,其他任何个人不得以任阿名义干扰施工的正常进行。
10.2乙方权利与责任
(1)负责本项目建设所需资金和融资并独立承担和享有本项目开发建设所
产生的经营风险及经营收益。
(2)负责本项目全部建设工作,包括但不限于下述各项:负责本项目征地、拆迁安置补偿工作;本项目的整体供水、污水处理、供电、供气、通讯网络线路入户;合法开工手续的办理以及营销、策划、项目整体规划和单体的设计委托、工程报建及全部工程建设组织工作,包括工程发包、工程竣工验收、工程款支付及工程结算等。
(3)委托与本项目勘测资质要求相符合的勘测单位进行本项目的地质勘察工作,并向甲方提供壹套完整的地质资料(复印件)。
(4)委托与本项目设计资质要求相符合的设计单位进行小区规划设计,并向甲方提交本小区规划设计图和甲方教职工所购房屋的设计图纸文件各壹套。
(5)负责督促工程监理单位严格监督本项目施工单位按图施工和按施工规范施工,不得擅自修改规划和设计,并接受甲方的监督,确保本项目房屋建筑工程质量。
(6)督促施工单位确保施工安全并承担施工安全意外事故责任,处理好周边关系及安全事故纠纷,加强治安管理。
(7工程竣工后,按照有关规定及程序,及时组织甲方、有关单位和人员对房屋进行验收。
(8)在与甲方教职工签订《房屋购销合同书》时,应公示销售房屋必备的有效证件。
(9) 保证按照本合同及附件约定的价格和条件满足甲方教职工的购房需求,并按国家有关规定协助甲方购房户办理住房公积金或银行按揭贷款手续。
(10) 保证住房按期交付使用,负责保修期内的房屋保修。
(11) 负责办理《房屋所有权证》、《国有土地使用证》,并处理与办证相关的问题。
10.3 担保方责任
(1) 督促乙方认真、全面履行本合同及其附件的约定。
(2) 对乙方履行本合同及其附件的一切行为承担担保的法律责任。
第十一条 违约责任
11.1如因乙方原因致使合同无法履行,则甲方有权单方面解除本合同,乙方应无条件退回甲方付给乙方的全部款项,并按银行活期存款利率计算利息。
下列情形视同乙方无法履行合同:
(1) 因乙方资金短缺或其他原因造成首期商品房交房延误达6个月以上(不含六个月);
(2) 因乙方自身发生重大经营变故,包括但不限于停业整顿、破产、重大诉讼等导致无法继续履行本合同。
11.2 如因甲方原因致使本合同无法履行,则乙方有权单方面解除本合同,乙方在前期工作中所发生的费用双方协商解决。
下列情形视同甲方无法履行合同:
(1)甲方教职工房屋认购未达到300户;
(2)甲方未按合同规定向乙方支付首次应付款。
11.3乙方如未能按期交房,每逾期一天按甲方支付给乙方总款项的万分之三计算违约金支付给甲方;如甲方未按本合同或其它约定按时向乙方付款,每逾期一天甲方按应付款总额的万分之三计算违约金支付给乙方,本项目首期工程工期相应顺延。
11.4本合同各方在履行本合同过程中如有其他违约行为,按我国《合同法》和相关政策承担相应违约责在。
11.5本项目建设用地摘牌后,因不可抗力因素(指战争、社会**、重大自然灾害)致使本合同有关条款无法履行或不能完全履行时,甲乙双方均不承担违约责任。但双方应及时相互通报情况,并共同向政府报告,以寻求帮助,减少双方损失。
第十二条 本合同有关条款内容(含本合同的补充合同及附件)如有与中华人民共和国《物权法》不符的,按《物权法》规定执行。
第十三条 本合同在执行过程中,如发生争议,双方可协商解决,协商未果时,提请仲裁或通过法律诉讼解决。
第十四条 本合同(含附件)经甲、乙、担保三方代表签字盖章生效。
第十五条 如有未尽事宜,甲、乙、担保三方协商补充,并就有关事项签订补充合同,补充合同与本合同及其附件具有同等法律效力。
第十六条 本合同一式捌份,甲方执肆份,乙方和担保方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方:湖南××大学
法人代表:
委托代表人:
乙方:湖南××房地产开发有限公司
法定代表:
委托代表人:
担保方:湖南××有限责任公司
法定代表人:
委托代表人:
签约日期: 年 月 日
篇2:委托开发房地产合同
签订合同双方:
委托估价方:(以下简称甲方)
受理估价方:(以下简称乙方)
甲乙双方经充分协商,兹就房地产估价事宜订立本协议,内容如下:
一、甲方因的需要,委托乙方对下列房地产在年月日的价值进行评估,估价范围为:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
二、乙主应根据甲方的估价需要,保证按照国家有关规定,对上列房地产之价值予以客观、公正地估价,最后出具该委估房地产的估价报告书,于年月日以前交给甲方。甲方应于年月日以前将委估房地产的产权经营状况、税务或建造费用等估价所必要的资料提交给乙方,或配合乙方向有关部门、单位或个人查阅、抄录委估房地产估价所必要的资料。
甲方应提交给乙方的资料具体如下:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
三、乙方在估价期间需要到现场勘察,甲方须派其熟悉情况的人员配合。
四、乙方对甲方委估房地产的文件资料应妥善保管并尽保密之责,非经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。
五、甲方应付给乙方的估价服务费依甲乙双方认同的下列收费办法计算:
___________________________________________________________________________________________________
估价服务费总额为元(人民币或美元)。自本合同签订之日起日内,甲方应预付给乙方元(人民币、美元),余款待乙方将估价报告书交付甲方后日内付清。
六、乙方如无特殊原因和正当理由,不得迟于本合同规定的时间交付估价报告书,每逾期一日未交付估价报告书应赔偿甲方估价服务费_____%;甲方如不按本合同规定的时间向乙方提交前述有关文件、图纸、凭证等资料,乙方可按耽误时间顺延估价报告书的交付时间。
七、甲方如果中途中断委托估价请求,乙方工作已经过半,甲方则应付给乙方全部估价服务费;乙方工作尚未过半,甲方则应付给乙方全部估价服务费的%,或已付的估价服务费不予退还,上述两者之中取其高者。
八、甲方接到乙方提交的估价报告书次日起日内,如对估价结果有异议且有正当理由,可向乙方提出申请复估或重估书,乙方应在接到甲方申请复估或重估书次日起日内完成委估费房地产的复估或重估报告书交会甲方,乙方不再追加索取估价费用。甲方逾期不提出者,视作甲方已认可估价成果,估价报告书即可生效。
九、其他:
十、本合同自甲乙双方授权代表正式签订之日起生效,其中任何一方未经双方同意不得随意更改。未尽事宜,需经双方协商解决。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公证机关执一份。
本合同于年月正式签订。
甲方:乙方:
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
银行账户:银行账户:
公证机关:
公证员:
公证日期:
篇3:委托开发房地产合同
鉴于:
1.甲方---------房地产开发公司,系由-------公司与乙方合作投资的房地产开发公司,甲方已获得了-------房地产项目的开发权。
2.项目概况:-------房地产项目规划占地面积约-------亩,建设用地面积约-------亩,代征地面积约-------亩,容积率约 .
3.根据乙方与-------公司于-------年-------月-------日签订的《股权转让协议》中约定:乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得-------房地产项目的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌),乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得-------房地产项目的土地使用权和开发权。
4.甲方经公司董事会决定,将开发-------房地产项目的所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,委托乙方进行办理。
经甲、乙双方友好协商达成如下协议,以兹共同遵照执行:
第1条 委托事项
1.1 授权乙方以甲方的名义取得开发-------房地产项目的所有政府文件的批复及项目征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。
第2条 委托费用
2.1 甲方应向乙方支付乙方完成第1条1.1款委托事项的委托费用适用包干原则,多不退少不补。
2.2 第1条1.1款委托事项,即-------房地产项目的委托费用按照建设规划用地每亩-------万元人民币、规划代征用地每亩-------万元人民币的标准计算,甲方应向乙方支付的委托费用共计-------万元人民币。
2.3 甲方支付的-------房地产项目的委托费用,包含征地补偿费、拆迁费、青苗补偿费,该费用应计入甲方的成本。
2.4 除上述所列费用之外产生的其他开发费用,包括但不限于土地出让金及相关税费、建设成本、管理费用等,由甲方---------房地产开发公司的股东按照股权比例分别承担。
篇4: 房地产委托开发合同
房地产委托开发合同
甲方: 乙方:
依据《城市房地产管理法》、《合同法》及其他有关法律法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方委托乙方开发建设 小区,并运作经营相关事宜达成如下协议,共同遵照执行。
第一条 项目概况(以下简称“本项目”或“项目”)
1、地块名称: 地块( 土资挂 号宗地)系 年 月 日 国土资源局公开挂牌竞拍地块,该地总积 ㎡,中标地价 万元整, 2、项目位置及四至: 。 四至为:北至 ,南至 ,东至 ,西至 。 3、现己经由甲方出资受让了上述土地,并与 国土资源局于 年 月 日签订了
《 国有土地使用权出让协议书》(编号: ),并支付了土地出让款人民币 万元,
3、项目用地:规划总用地平方,规划净用地约平方(具体面积和容积率以批准的用地规划为准。)
4、建设规模:总建筑面积约平方米(以上具体以双方确认并经规划许可的设计、施工图纸为准。)
第二条 项目委托
鉴于乙方具有房地产开发及项目管理的丰富经验,具有相应的房地产开发资质和管理能力,甲方经多方考察,甲方全面委托乙方代为开发本项目。乙方同意接受委托,按本合同约定内容完成本项目。
第三条 委托的内容和方式
1、本项目的全部投资由甲方向银行申请贷款。
2、本项目所有政府批准文件及征地手续,由甲方负责办理,乙方协助。
3、取得土地使用权后,甲方委托乙方负责本项目建设开发(包括勘探、规划、报建、招投标、工程建设管理、销售手续办理、售房合同签订、产权证办理以及后期配套等)的全过程管理。
4、甲方负责对本项目设计、施工方案的审定。对施工、监理工作、工程进度及工程质量实施监督、协调,参加项目工程例会。 5、在本项目建设过程中,双方应加强沟通,甲方有权参加乙方和施工单位组织的工程例会,原则上每月应召开一次以上工程例会,通报工程进度、及时协商、解决本项目过程中所遇到的问题。
6、本项目类型属于商住两用,第一层为商铺,用于经营商铺;第一层以上楼层为住宅楼, 用于销售商品楼。
7、项目符合商品房预售条件后,二层(含二层)以上住宅楼由甲方销售商品房,一层所有商铺由乙方规划经营商铺项目。
第四条 项目核算及资金管理
1、本项目从取得土地开始的各项成本、税费及投入由乙方独立核算,乙方独立建帐。因本项目所产生的各项税费(包括但不限于契税、土地增值税、营业税、企业所得税等)由乙方承担。
2、项目总投资最后由甲乙双方约定的工程造价决算机构审定。 3、项目所需资金由甲方以土地抵押给银行贷款。
4、乙方为开发本项目应设立项目专户,专门用于本项目资金往来收付。
5、项目开始后,由项目专户直接向土地部门、施工单位、供货单位、规费收取单位等相关机构支付,项目资金专款专用,对项目资金实行封闭管理,乙方不得挪作他用。
6、甲方对乙方项目专户资金的使用情况享有监督权,可以随时审查项目专户资金流向,如发现有项目资金挪用情况的,有权追究乙方违约责任。
第五条 项目开发管理
1、甲方成立项目领导组,并确定具体项目联络人员;
2、乙方需就本项目建立专门项目管理队伍。由具有相应管理能力的专业人员负责,并配备技术负责人,土建、给排水、暖道、电器、造价等专业人员,人员数应满足本项目开发管理需要。
3、乙方应制定本项目开发方案,推进项目进程一。待本项目详细规划批准及户型方案确定后,制定开发项目实施方案,包括:工程进度计划、开发各工作节点计划控制、开发成本测算及控制、工程质量控制、配套工程实施计划等方案。
4、甲乙双方确定例会制度,研究解决项目开发过程中遇到的各项问题,并做好工作安排。
第六条 项目权属
1、本项目的所有住宅楼归甲方所有,由甲方自行支配,乙方无权销售本项目住宅楼。
2、乙方应当与相关银行签订按揭贷款合作和担保协议,配合甲方符合银行住房按揭贷款或公积金贷款的购房人办理按揭贷款或公积金贷款手续。
3、本项目规划建设的一层商铺归乙方所有,由乙方自主经营商铺项目。
第七条 甲方的权利和义务
1、所有政府批准文件及手续,包括土地补偿、折迁、安置等工作,由甲方进行办理、乙方协助。
2、以担保方式协助乙方全部项目开发资金的筹集和投入,并根据工程进度及时支付各项工程费用和税金。
3、参加本项目项下工程设计、施工单位的招标工作,设定招标条件。监理单位由甲方负责选聘。
4、审查设计单位编制的设计方案、施工图,及工程施工预算与决算及费用支出。
5、负责项目建设主供应材料(如门窗、电梯等)的选定和交房标准的制定。
6、有权查验工程的进度计划实施情况、检查施工质量、发现质量问题和其他问题及时反馈给乙方。
第八条 乙方的'权利和义务
1、负责组织本项目用地范围的地上建筑物、附着物的拆迁、拆除及地上种植物等砍伐、移位等。
2、协助甲方办理本项目用地、立项、报建、规划、施工许可等工程施工必备的手续。
3、负责组织施工图设计,报送施工图审查、消防审查,办理建设单位、监理单位、设备材料采购的公开招标。
4、组织工程竣工决算、处理工程索赔,组织竣工验收。
5、负责按照约定的工程进度组织施工,保证所建工程质量符合国家关于建设工程质量要求的有关规定。
6、负责对本项目项下工程竣工验收时,同期完成各项公共建筑、市政设施配套(具体包括供电、煤气或天燃气、供暖、供水、排水、消防、庭院硬化、绿化、道路照明、有线、通讯、宽带等配套),具备使用条件。
7、负责乙方现场人员工资福利和日常办以费用。
8、乙方对本项目施工过程中所发生的一切债权债务、安全施工、责任事故和侵权承担法律责任。
9、协助甲方协调政府部门及周边四邻关系。
第九条 建设开发进度工期
本项目开发进度为 年,从取得土地使用证之日开始计算。
第十条 违约责任
1、本协议签订后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的5%向对方支付违约金。
2、若甲方违约逾期支付项目工程款等,致使项目开发延期的,由甲方自行承担逾期交房违约责任。
3、若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,每逾期一日按购房款总额的日千分之一承担违约责任。
4、由于乙方原因导致工程累计停工三个月的,甲方有权解除合同。
5、若乙方擅自挪用项目专户资金的,除及时补回被挪用资金外,还应按挪用金额的20%向甲方承担违约责任。
6、如遇双方解除合同的, 甲方有权要求乙方将本项目过户至甲方指定的其他开发商,接手的开发商无需向乙方支付项目及土地转让费,但甲方应按乙方完成的工程进度支付相应委托管理费。
7、由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。双方解除合同的,不影响违约责任的承担。
8、房屋交付使用后,出现的工程质量和水电暖供应等质量问题,由乙方承担修理、更换等违约责任。
第十一条 争议的解决
1、如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向宝安区仲裁委员会提请仲裁,仲裁适用该会之《仲裁规则》,仲裁裁决书终局对双方均有约束力。
第十二 其他事项
1、在工程建设过程中,如因政策因素导致该项目停建,互不追究违约责任。因不可抗力等致一方违约的,另一方不予追究违约责任。
2、本协议未尽事宜,由双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
3、本协议及补充协议中未约定的事项,遵照有关法律、法规和政策的规定执行。
4、本协议一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。 5、本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 或授权代表: 或授权代表:
年 月 日 年 月 日
篇5:定向开发房地产合同
定向开发房地产合同
定向开发房地产合同【1】
甲 方:XXX县教育局
法定代表人:XXX,XXX县教育局局长。
地 址:XX省XXX县长阳路159号
乙 方:XXX县住房保障局。
法定代表人:xx,XXX县住房保障局局长。
地 址:
丙 方:XX省拓坤房地产开发有限公司
法定代表人:黄XX,XX省拓坤房地产开发有限公司董事长。
地 址:XX省XXX县 路 号。
根据我国《合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙、担保三方本着自愿平等的原则,经友好协商,就定向开发建设XXX县长桥教师公寓商品住宅项目有关事宜达成一致意见,特签订本合同供三方共同遵守。
第一条 基本情况
本合同所涉开发建设为:XXX县长桥教师公寓。
本名称为:长桥教师公寓(以下简称本)。
本建设地址:XXX县泉塘中山大道以西、XXX县一中以南、东七线以东土地共壹万柒仟壹佰陆拾叁点壹伍平方米(小写:17166.15平方米)。
本项目建设用地系7月20日XXX县国土资源交易中心通过互联网,使用XXX县国有建设用地使用权网上挂牌出让系统举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,由丙方竞得的建设用地。
本建设用地已获得XXX县政府政府批准【XXX县人民政府国有土地供应签报审批单】,宗地总面积17163.16平方米,有效用地面积11381.15平方米。
根据XXX县规划局下达的本项目规划要点规定,本项目建设用地用以开发建设商品住宅及配套商业服务、物业管理用房及停车场(库)等房屋建筑,
容积率1.0,房屋总建筑面积约71478.76平方米,其中住宅面积50004.9平方米。
本项目建设内容:
建筑形式:裙房一、二层为商业性开发用房,三层及三层以上为A栋(2+29)层、B栋(2+31)层、C栋(2+31)层、D栋(2+29)层共四栋住宅塔楼;地下层(地下一层、局部二层)主要是车库、设备用房、人防工程。
本项目整体规划及单体建筑具体以政府有关部门批准建设的施工蓝图为准。
根据规划设计方案制定的《住宅装修标准》和《主要建材的品牌及指定及要求》,见本协议附件1、附件2。
第二条 开发建设方式
2.1 本由丙方负责开发建设。
2.2 本开发建设的住宅412套及车库,全部由甲方依据本合同规定的价格和条件统一组织XXX县教育系统教职工向丙方购买。
2.3 本为小区配套服务的商业用房,412套住宅中以甲方教职工在本合同规定时间内未认购的商品住宅,由乙方自主向市场销售。
2.4本物业管理由甲方向社会招标或组建专业物业管理公司管理。
物业管理费按市物价局核定的标准收取。
第三条、定向销售的对象、价格及销售方式
3.1开发建设的住宅共计396套全部定向由XXX县教育局组织教育系统干部职工和教师团购。
A、B、C、D四栋住宅共计396套,其中140平方米左右的91套;120平方米左右的209套;100平方米左右的112套?。
3.2具体销售价格:甲方人员于12月31日以前参加工作且符合购房条件者每平方米价格 3280元;元月1日以后参加工作且符合购房条件者每平方米价格 3500元。
在此所指的价格均为平均价,按照高层住宅的一般规则计算楼层差和朝向差(其代数和为零),确定每套住房价格(此项工作由甲方具体实施)。
3.3售价每平方米3280元的占住宅总面积的73%;售价每平方米3500元的占住宅总面积的27%。
3.4商业用房由丙方负责销售,甲方和乙方不承担商业用房的销售责任和任何风险。
车库由甲方按3200元/平方米负责回购。
3.5由甲方负责组织将全部住宅向符合购房条件的教职工依照本协议约定的价格限价销售。
3.6乙方颁发《预售许可证》后,丙方凭甲、乙双方共同签发的《房屋团购指标单》和《选房确认单》办理预售手续,并与购房户签订《商品房买卖合同》。
对符合银行按揭或住房公积金贷款条件的购房户,丙方应为其办理相关手续。
第四条 本项目住宅开发建设工期及认购方式
3.1 本施工周期为 月,自开工之日起计算。
3.2 本由甲方统一组织教职工缴纳履约保证金,由甲方向教职工收取,所收取的履约保证金存入甲、丙方双控帐户,具体见第六条。
3.3 本首期商品住宅完成报建工作及相关手续,乙方取得《商品房预售许可证》后,由甲方统一组织首期购房教职工与丙方签订本项目商品住宅《房屋购销合同书》。
3.4 截止 未完成认购的房屋,丙方可自主向市场销售。
3.5本商业用房以及甲方教职员工逾期未完成认购的房屋,而由丙方向市场销售部分的销售价格由丙方根据市场情况自主确定。
第五条 住宅楼建安标准
严格按有关部门批准的设计图纸、国家的规范及甲、丙乙双方的有关合同执行。
第六条 工程质量
6.1 本施工质量必须达到国家建设部工程规范验收合格标准,本项目首期主体工程达到优良标准,并争取实现项目首期工程均达到优良标准。
项目配套设施及环境建设等符合规划设计要求。
6.2 丙方通知购房户接受住房钥匙的基本条件应符合丙方与购房户所签《房屋购销合同书》中的约定,同时达到本项目首期房屋建筑工程按建筑工程规范要求己竣工验收合格。
6.3 按国务院[]279号《建设工程质量管理条例》要求进行建设施工并签订工程质量保证书,在规定的保修期内,
凡因施工造成的质量缺陷和质量问题均由丙方负责无偿保修、返工和赔偿。
因业主装修或使用不当而产生的房屋损坏由业主自行负责修复还原,并承担由此而发生的全部费用。
6.4 甲方对本首期工程施工建设全过程进行监督。
本首期工程隐蔽工程应经甲、丙双方及工程监理部门共同验收书面签证后,才能进行下道工序施工。
甲方应书面提交现场工作人员姓名,并在收到施工单位隐蔽工程通知后lO小时内到达施工现场进行验收,逾时未到视同甲方同意工程隐蔽,施工单位可进行下道工序施工。
第七条 本项目有关款项的收取、监管和支付方式
7.1款项监管
⑴本合同签订后10个工作日内,丙方须按甲方指定的银行开设该项目专用共管账户,且该项目专用共管账户与丙方贷款账户不在同一银行,
该账户除财务专用章外,甲、丙两方各确定一名负责人的印鉴作为该专用账户的管理印鉴且分开管理,共同负责该账户中的资金管理工作。
动用该账户资金时,须由双方负责人审批并签字确认,才能办理相关支付手续。
⑵购房户按合同约定的首付款和分期支付的购房款均须按规定缴存到甲、丙双方共同管理的银行账户,该账户由甲、丙两方双控。
7.2款项收取
⑴甲方负责收取拟购房教职员工的购房保证金和购房款,统一存入甲丙双方的双控银行账户。
⑵本合同签订后,甲方向拟购房教职工(含离退休人员)统一收取购房履约保证金,履约保证金收取标准:100平方米为10万元/套,120平方米为12万元/套,140平方米为15万元/套。
在丙方取得本项目建设开工许可证后,甲方将所收取的保证金统一存入甲、丙方双控帐户。
⑶剩余购房款由甲方按照本项目的施工进度以及本合同约定的向丙方分期付款的约定,提前向教职员工收取购房款。
7.3 款项支付
⑴主体工程地下室工程完成,支付到共管购房资金的25%;
⑵主体工程完成至十层,支付到共管购房资金的40%;
⑶主体工程完成至二十层,支付到共管购房资金的60%;
⑷主体工程封顶,支付到共管购房资金的75%;
⑸整个项目均竣工验收交房,经购房业主验收签字后,支付到共管购房资金的95%。
⑹余款5%在全体购房者办理房屋交接手续后十个工作日内付清。
7.4公积金或银行按揭付款方式按银行有关规定办理。
第八条 甲方的权利和义务
8.1参与整个规划和设计方案、户型方案、《住宅装修标准》、《主要建筑材料的品牌、规格及质量要求》的制定和督促落实。
8.2参与监理单位的选定,由监理单位依法对工程进行全程现场旁监,甲方委托专人协助监理公司进行质量监督,监理公司直接向甲、乙两方负责。
丙方支付监理公司监理费用时,应经甲方审批并签字确认后再行支付。
8.3参与建设过程中的各分部分项工程验收和竣工验收工作。
8.4制定定向销售和教职工选房的配套方案,组织购房户向丙方购房。
8.5负责组织教职工选择认购本商品住宅,签订《房屋认购书》及《房屋购销合同书》;负责统一收取甲方教职工缴纳的本项目商品住宅购房款,并按双方有关约定支付给丙方。
8.6按本合同约定的时间及程序组织教职工团购并负责将住宅全部销售完毕。
8.7与丙方共同管理和审批购房资金和项目履约保证金,按约定的工程进度支付该款项。
8.8协助乙方做好本三通一平建设工作,促进工程建设顺利进行。
8.9商品房在未正式验收交付使用前,除甲方派出参与施工质量监督的人员按本合同规定参与施工质量监督外,其他任何个人不得以任何名义干扰施工的正常进行。
九、乙方的权利和义务
9.1参与评审整个规划和设计方案、户型方案。
9.2、参与监理单位的选定,共同做好质量监管工作。
9.3参与建设过程中分部分项工程的验收及竣工验收工作。
9.4、协助甲方做好购房对象的资格审查工作。
9.5安排专门机构对分户面积(含分摊面积)的测量计算。
参与制定楼层差和朝向差,确保住宅销售总收入的代数和为零。
9.6支持丙方在规定时间内办理好《房屋产权证》。
十、丙方的权利和义务
10.1应按XXX县规划局206月5日批准的长桥教师公寓规划设计方案、《住宅装修标准》和《主要建材的品牌及规格》等进行立项、设计、报建、施工。
10.2应按规划设计方案严格审查施工企业的资质业绩和合同造价,依法依规进行招投标,以保证其工程质量。
10.3严格按设计图纸及甲方要求,对主要建材的品牌及质量把关,如擅自变更规定的主要建材的品牌和规格或使用不合格材料、设备,丙方应无条件更换,并承担由此产生的全部费用。
10.4在法律、法规规定的保修期内,切实按规定履行保修义务。
10.5在甲、乙方监督下依法选定监理单位,按规定支付监理单位的监理费用,支持监理单位履行职责。
监理费用支付前,应由甲、丙双方共同签字确认后再行支付。
10.6做好住宅的销售和服务工作。
按时办理合同签订、联系和办理银行或公积金贷款等手续,按时办理住宅的《国有土地使用证》和《房屋产权证》。
10.7与甲方共同管理和审批购房资金,按约定工程进度支付该款项。
10.8协助甲方和乙方在正负零出土前做好购房户资格审查和组织报名工作;在取得《预售许可证》后,协助甲方组织购房户在三十个工作日时间内完成选房工作。
十一、违约责任
11.1甲方和乙方按照第四条第三款的要求,协助丙方做好住房销售工作。
否则,应承担由此造成的一切损失。
11.2丙方自取得土地使用权起120天内未完成建设立项、设计、报建、进场施工等工作,甲方有权向XXX县人民政府提出申请依法收回丙方的该宗土地使用权,
篇6:房地产委托开发合同
1.甲方:xxx房地产开发公司,系由:公司与乙方合作投资的房地产开发公司,甲方已获得了xxxx房地产项目的开发权。
2.项目概况:xxx房地产项目规划占地面积约xxx亩,建设用地面积约xxx亩,代征地面积约xxxx亩,容积率约 .
3.根据乙方与xxxx公司于xxxx年xx月xx日签订的《股权转让协议》中约定:乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得xxxx房地产项目的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌),乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得xxxx房地产项目的土地使用权和开发权。
4.甲方经公司董事会决定,将开发xxxx房地产项目的所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,委托乙方进行办理。
经甲、乙双方友好协商达成如下协议,以兹共同遵照执行:
第1条 委托事项
1.1 授权乙方以甲方的名义取得开发xxxx房地产项目的所有政府文件的批复及项目征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。
第2条 委托费用
2.1 甲方应向乙方支付乙方完成第1条1.1款委托事项的委托费用适用包干原则,多不退少不补。
2.2 第1条1.1款委托事项,即xxxx房地产项目的委托费用按照建设规划用地每亩xxxx万元人民币、规划代征用地每亩xxxx万元人民币的标准计算,甲方应向乙方支付的委托费用共计xxxx万元人民币。
2.3 甲方支付的-------房地产项目的委托费用,包含征地补偿费、拆迁费、青苗补偿费,该费用应计入甲方的成本。
2.4 除上述所列费用之外产生的其他开发费用,包括但不限于土地出让金及相关税费、建设成本、管理费用等,由甲方xxxx房地产开发公司的股东按照股权比例分别承担。
第3条 委托时间
3.1 开始时间:甲方原股东xxxx向xxxx转让股权完成的时间为准,即以甲方办理完毕工商变更登记,取得新的营业执照为委托事项开始之日。
3.2 完成时间:在xxxx年xx月xx日之前完成本合同第1.1款约定的委托事项。
第4条 付款时间
4.1 -------房地产项目的委托费用,由甲方按照实际征地交款(不包括土地出让金)的时间和金额予以按期足额支付。用款时乙方需提前申请用款,并将用款时间、用途填写清楚,甲方应按照急款急用、不影响项目开发进度的原则及时审核、及时支付。
第5条 委托溢价
5.1 经甲方财务核算,若xxxx房地产项目的利润已经超过xxxx万元(不含xxxx万元)时,甲方应在财务报告出具之日起xxxx日内向乙方支付利润的xx%.
5.2 经甲方财务核算,若xxxx房地产项目的利润在xxxx万元(含xxxx万元)以下时,甲方应按向乙方支付实际利润的xx%.
第6条 违约责任
6.1 本协议生效后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的1%向对方支付违约金。
6.2 甲方未按约定支付委托包干费用的,应每日按当期应付费用的2%向乙方支付违约金。如逾期超过30天,则乙方有权解除本合同,甲方应向乙方支付违约金xxxx万元人民币,乙方有权不退还已为该项目支付的全部款项。若违约金不足以赔偿乙方因此所遭受的损失,乙方有权向甲方追偿赔偿款。
6.3 若乙方未按本合同第3条的'约定完成委托事项,甲方除有权解除本合同,并有权要求乙方按委托费用总额的1%向甲方支付违约金。但是因为甲方逾期支付委托费用导致乙方未能按期完成委托事项的,应相应的免除乙方的违约责任。
6.4 若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,乙方同意在甲方按投资股权比例所分配的利润中予以直接扣除。
6.5 由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。
第7条 争议的解决
7.1 如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向北京仲裁委员会提请仲裁,仲裁适用该会之《仲裁规则》,仲裁裁决书终局对双方均有约束力。
第8条 其他
8.1 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
8.2 本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后,自乙方与xxxx签订的《股权转让协议》生效之日起生效。
甲方:xxxx房地产开发公司 乙方:
年 月 日 年 月 日
篇7:委托开发房地产合同
第3条 委托时间
3.1 开始时间:甲方原股东-------向-------转让股权完成的时间为准,即以甲方办理完毕工商变更登记,取得新的营业执照为委托事项开始之日。
3.2 完成时间:在-------年-------月-------日之前完成本合同第1.1款约定的委托事项。
第4条 付款时间
4.1 -------房地产项目的委托费用,由甲方按照实际征地交款(不包括土地出让金)的时间和金额予以按期足额支付。用款时乙方需提前申请用款,并将用款时间、用途填写清楚,甲方应按照急款急用、不影响项目开发进度的原则及时审核、及时支付。
第5条 委托溢价
5.1 经甲方财务核算,若-------房地产项目的利润已经超过-------万元(不含-------万元)时,甲方应在财务报告出具之日起-------日内向乙方支付利润的-------%.
5.2 经甲方财务核算,若-------房地产项目的利润在-------万元(含-------万元)以下时,甲方应按向乙方支付实际利润的%.
第6条 违约责任
6.1 本协议生效后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的1%向对方支付违约金。
6.2 甲方未按约定支付委托包干费用的,应每日按当期应付费用的2%向乙方支付违约金。如逾期超过30天,则乙方有权解除本合同,甲方应向乙方支付违约金-------万元人民币,乙方有权不退还已为该项目支付的全部款项。若违约金不足以赔偿乙方因此所遭受的损失,乙方有权向甲方追偿赔偿款。
6.3 若乙方未按本合同第3条的约定完成委托事项,甲方除有权解除本合同,并有权要求乙方按委托费用总额的1%向甲方支付违约金。但是因为甲方逾期支付委托费用导致乙方未能按期完成委托事项的,应相应的免除乙方的违约责任。
6.4 若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,乙方同意在甲方按投资股权比例所分配的利润中予以直接扣除。
6.5 由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。
第7条 争议的解决
7.1 如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向北京仲裁委员会提请仲裁,仲裁适用该会之《仲裁规则》,仲裁裁决书终局对双方均有约束力。
第8条 其他
8.1 本协议一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力。
8.2 本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后,自乙方与-------签订的《股权转让协议》生效之日起生效。
甲方:-------房地产开发公司乙方:
年 月 日 年 月 日
委托开发房地产合同范文三
甲方(委托方):【 】房地产开发公司
乙方(受托方):
鉴于:
1、甲方——【 】房地产开发公司,系由【 】公司与乙方合作投资的房地产开发公司,甲方已获得了【 】房地产项目的开发权。
2、项目概况:【 】房地产项目规划占地面积约【 】亩,建设用地面积约【 】亩,代征地面积约【 】亩,容积率约
3、根据乙方与【 】公司于【 】年【 】月【 】日签订的《股权转让协议》中地约定:乙方应协助甲方尽量以协议出让的方式取得【 】房地产项目的土地使用权和开发权。如该地块需按照有关规定进行招投标(挂牌),乙方承诺以等同于协议出让的价格条件协助甲方获得【 】房地产项目的土地使用权和开发权。
4、甲方经公司董事会决定,将开发【 】房地产项目的所有政府批准文件及征地手续,包括土地补偿、拆迁、安置等工作,委托乙方进行办理。经甲、乙双方友好协商达成如下协议,以兹共同遵照执行:
第1条 委托事项
1.1 授权乙方以甲方的名义取得开发【 】房地产项目的所有政 府文件的批复及项目征地、农民的安置补偿、拆迁等事宜。
第2条 委托费用
2.1 甲方应向乙方支付乙方完成第1条1.1款委托事项的委托费用适用包干原则,多不退少不补。
2.2 第1条1.1款委托事项,即【 】房地产项目的委托费用按照建设规划用地每亩【 】万元人民币、规划代征用地每亩【 】万元人民币的标准计算,甲方应向乙方支付的委托费用共计【 】万元人民币。
2.3 甲方支付的【 】房地产项目的委托费用,包含征地补偿费、拆迁费、青苗补偿费,该费用应计入甲方的成本。
2.4 除上述所列费用之外产生的其他开发费用,包括但不限于土地出让金及相关税费、建安成本、管理费用等,由甲方——【 】房地产开发公司的股东按照股权比例分别承担。
第3条 委托时间
3.1 开始时间:甲方原股东【 】向【 】转让股权完成的时间为准,即以甲方办理完毕工商变更登记,取得新的营业执照为委托事项开始之日。
3.2 完成时间:在【 】年【 】月【 】日之前完成本合同第1.1款约定的委托事项。
第4条 付款时间
4.1 【 】房地产项目的委托费用,由甲方按照实际征地交款(不包括土地出让金)的时间和金额予以按期足额支付。用款时乙方需提前申请用款,并将用款时间、用途填写清楚,甲方应按照急款急用、不影响项目开发进度的原则及时审核、及时支付。
第5条 委托溢价
5.1 经甲方财务核算,若【 】房地产项目的利润已经超过【 】万元(不含【 】万元)时,甲方应在财务报告出具之日起【 】日内向乙方支付利润的%。
5.2 经甲方财务核算,若【 】房地产项目的利润在【 】万元(含【 】万元)以下时,甲方应按向乙方支付实际利润的%。
第6条 违约责任
6.1 本协议生效后,甲、乙任何一方无故提出终止协议,应按委托费用总额的5%向对方支付违约金。
6.2 甲方未按约定支付委托包干费用的,应每日按当期应付费用的万分之三向乙方支付违约金。如逾期超过30天,则乙方有权解除本合同,甲方应向乙方支付违约金【 】万元人民币,乙方有权不退还已为该项目支付的全部款项。若违约金不足以赔偿乙方因此所遭受的损失,乙方有权向甲方追偿赔偿款。
6.3 若乙方未按本合同第3条的约定完成委托事项,甲方除有权解除本合同,并有权要求乙方按委托费用总额的5%向甲方支付违约金。但是因为甲方逾期支付委托费用导致乙方未能按期完成委托事项的,应相应的免除乙方的违约责任。
6.4 若乙方非因甲方原因而不能完成委托事项,给甲方造成损失的,乙方同意由甲方按投资股权比例所分配的利润中予以直接扣除。
6.5 由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部认定为无效时,由过错的一方承担违约责任,双方均有过错的,则由双方按责任大小承担各自相应的责任。
第7条 争议的解决
7.1 如本合同各方就本合同之履行或解释发生任何争议的,应首先协商解决;若协商不成,应向北京仲裁委员会提请仲裁,仲裁适用该会之《仲裁规则》,仲裁裁决书终局对双方均有约束力。
第8条 其他
8.1 本协议壹式贰份,双方各执壹份,具有同等的法律效力。
8.2 本协议经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后,自乙方与【 】签订的《股权转让协议》生效之日起生效。
甲方:房地产开发公司 乙方:
二零零五年 月 日 二零零五年 月 日
看过委托开发房地产合同的人还看了:
1.房地产联合开发合同范本
2.房地产分销合同范本3篇
3.房地产开发建设合同范本
4.房地产开发挂靠合同范本
5.房地产开发代建合同范本
6.委托售房合同范本3篇
7.房地产广告设计合同范本
8.合作开发房地产合同范本3篇
9.委托开发合同范本
篇8:委托开发房地产合同
签订合同双方:
委托估价方:________(以下简称甲方)
受理估价方:________(以下简称乙方)
甲乙双方经充分协商,兹就房地产估价事宜订立本协议,内容如下:
一、甲方因的需要,委托乙方对下列房地产在________年________月________日的价值进行评估,估价范围为:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
二、乙主应根据甲方的估价需要,保证按照国家有关规定,对上列房地产之价值予以客观、公正地估价,最后出具该委估房地产的估价报告书,于________年________月________日以前交给甲方。甲方应于________年________月________日以前将委估房地产的产权经营状况、税务或建造费用等估价所必要的资料提交给乙方,或配合乙方向有关部门、单位或个人查阅、抄录委估房地产估价所必要的资料。
甲方应提交给乙方的资料具体如下:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
三、乙方在估价期间需要到现场勘察,甲方须派其熟悉情况的人员配合。
四、乙方对甲方委估房地产的文件资料应妥善保管并尽保密之责,非经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。
五、甲方应付给乙方的估价服务费依甲乙双方认同的下列收费办法计算:
___________________________________________________________________________________________________
估价服务费总额为________元(人民币或美元)。自本合同签订之日起________日内,甲方应预付给乙方________元(人民币、美元),余款待乙方将估价报告书交付甲方后________日内付清。
六、乙方如无特殊原因和正当理由,不得迟于本合同规定的时间交付估价报告书,每逾期一日未交付估价报告书应赔偿甲方估价服务费_____%;甲方如不按本合同规定的间向乙方提交前述有关文件、图纸、凭证等资料,乙方可按耽误时间顺延估价报告书的交付时间。
七、甲方如果中途中断委托估价请求,乙方工作已经过半,甲方则应付给乙方全部估价服务费;乙方工作尚未过半,甲方则应付给乙方全部估价服务费的________%,或已付的估价服务费不予退还,上述两者之中取其高者。
八、甲方接到乙方提交的估价报告书次日起________日内,如对估价结果有异议且有正当理由,可向乙方提出申请复估或重估书,乙方应在接到甲方申请复估或重估书次日起________日内完成委估费房地产的复估或重估报告书交会甲方,乙方不再追加索取估价费用。甲方逾期不提出者,视作甲方已认可估价成果,估价报告书即可生效。
九、其他:
十、本合同自甲乙双方授权代表正式签订之日起生效,其中任何一方未经双方同意不得随意更改。未尽事宜,需经双方协商解决。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,公证机关执一份。
本合同于________年________月正式签订。
甲方:________乙方:________
法定代表人:________(签章)法定代表人:________(签章)
地址:________地址:________
邮政编码________:邮政编码:________
电话:________电话:________
银行账户:________银行账户:________
公证机关:________
公证员:________
公证日期:________
篇9:标准房地产项目开发合同
甲方:___________________
乙方:___________________
为明确责任,恪守信用,特签订本合同,共同信守。
一、项目内容及规模:____________________________________________。
二、总投资及资金筹措:
总投资_________元(其中:征地费_________元、开发费_________元,建安费_________元)。投入资金规模_________元,甲方出资_________元,预收款_________元;乙方出资_________元,预收款_________元。
三、各方责任
甲方:____________________________________________________________。
乙方:____________________________________________________________。
四、经营方式:________________________________________________________。
五、资金偿还及占用费:
资金占用费按月利率_________‰计付,并于每季末月的20日付给出资方。资金的偿还按如下时间及金额执行_________,较后一次还款时,费随本清。
六、财务管理
1.成本核算范围:_________________________________________________;2.决算编制:_____________________________________________________;3.财产清偿:_____________________________________________________。
七、利润分配:________________________________________________。
八、违约责任:_________________________________________________。
九、其他
1.该项目资金在_________行开户管理,双方确认_________行有权监督资金使用。
2._________方经济责任由_________担保。保证方有权检查督促______方履行合同,保证方同意当______方不履行合同时,由保证方连带承担经济责任。
3._________方愿以_________作抵押品,抵押品另附明细清单作为本合同的附件,______方不履行合同时,______方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
十、本合同正本一式______份。甲方执_____份,乙方______份。合同副本______份,报送_____等有关单位各存一份。双方代表签字后生效。本合同附件有_________与本合同有同等效力。
十一、本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书,并须保证方同意,作为合同的补充部分。
甲方(公章):_________________
代表人(签字):_______________
____________年______月_______日
签订地点:_____________________
乙方(公章):_________________
代表人(签字):_______________
____________年______月_______日
签订地点:_____________________
篇10:房地产合同
上海市房地产经纪委托合同
(合同编号: )
委托人(甲方):
受托人(乙方):
第一条 依据国家有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就乙方接受甲方委托,为甲方【出售】【出租】房地产提供经纪服务事项达成一致,订立本合同。
第二条 甲方委托乙方【出售】【出租】房地产,委托房地产的基本情况见附件一。
第三条 委托期限自______年______月______日起至______年______月______日止。除甲、乙双方另有约定同意延期外,逾期视作本合同自行终止。
第四条 乙方为甲方提供的经纪服务项目包括:
(一)【出售】房地产权籍调查、使用状况调查、行情调查、确定成交意向、通过网上操作系统订立交易合同、办理产权过户等。
【出租】房地产权籍调查、使用状况调查、行情调查、确定成交意向、通过网上操作系统订立交易合同等。
(二)
第五条 甲方保证对委托房地产拥有合法处置权利,向乙方提供房地产的真实情况,在委托期限内及委托期限到期之后的 个月内,不与乙方介绍过的客户私下成交。
第六条 乙方应按委托事项之要求为甲方提供经纪服务,并按甲方要求及时报告业务处理情况。
第七条佣金支付
【买卖】乙方完成本合同约定的经纪服务事项后,甲方按照下列第 种方式计算和支付佣金:
(一)按该房地产成交金额的_____%支付给乙方。
(二)按约定金额人民币_ ________,(大写) 元支付给乙方。
【租赁】乙方完成本合同约定的经纪服务事项后,甲方按照下列第 种方式计算和支付佣金:
(一)按该房地产【月】【季】【年】租金金额的 %支付给乙方。
(二)按约定金额人民币 元,(大写) 元整支付给乙方。
第八条 甲、乙双方协商一致变更或者解除本合同的,乙方应当及时通过网上操作系统进行变更或者撤销。
第九条 甲方或者乙方违反本合同约定的,应当按照法律、法规的规定承担违约责任。
第十条 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,按下列第 项解决:
(一)向 仲裁委员会申请仲裁;
(二)向法院提起诉讼。
第十一条 本合同壹式________份,甲、乙双方各执________份。
补 充 条 款
―――――――――――――――――――――――――
(粘贴线) (骑缝章加盖处)
甲方(一):
【身份】【 】证号:
【居住】【注册】地址:
邮政编码:
代理人:
联系电话: 手机:
【本人】【法定代表人】(签章)
甲方(二):
【身份】【 】证号:
【居住】【注册】地址:
邮政编码:
代理人:
联系电话: 手机:
【本人】【法定代表人】(签章)
甲方(三):
【身份】【 】证号:
【居住】【注册】地址:
邮政编码:
代理人:
联系电话: 手机:
【本人】【法定代表人】(签章)
年 月 日签于:
乙方(名称):
营业执照号码:
【营业】【注册】地址:
邮政编码:
联系电话:
房地产执业经纪人 (签章):
房地产执业经纪证书(编号):
联系电话:
年 月 日签于:
附件一 委托房地产信息
基本信息
产权证号
权利人
小区名称
房屋结构
篇11:房地产合同
上诉人杨媚因商品房买卖合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院顺法民一初第00852号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。
甲方:___________________________
法定代表人:_____________________
住址:___________________________
邮编:___________________________
联系电话:_______________________
乙方:___________________________
身份证号:_______________________
住址:___________________________
邮编:___________________________
联系电话:_______________________
本租金补贴协议由上列各方于_______年______月______日在____________市订立。
鉴于:________________________________________________________________
双方经协商一致,达成租金补贴协议,协议如下:
第一条 经甲方认定,乙方家庭原住本市_________(该房性质为_________),核定安置乙方家庭_____人为廉租住房安置对象
乙方家庭成员具体如下:
______________________________________________________________________。
对此,乙方表示认可和接受,并且经乙方家庭成员全体一致同意,由乙方代表家庭全体成员与甲方订立本协议。
第二条 经乙方自愿选择,甲方采取租金补贴形式,安置解决乙方家庭全体廉租对象住房困难。
第三条 乙方家庭原人均居住面积_________平方米,现按安置人均居住面积达到_________平方米标准。甲方每月补贴乙方租金人民币_________元。由乙方家庭自行租赁房屋,以解决居住困难。
第四条 乙方与他方所订立房屋租赁协议须经甲方备案,由甲方开具“_________市城镇廉租住房租金补贴发放通知书”交给乙方,由乙方交房屋出租人。出租人按季度领取租金补贴。
第五条 乙方与他方订立租金标准低于补贴的,甲方按协议发放补贴;高于补贴标准的,超过部份由乙方自理。
第六条 乙方必须将补贴用于租房。
第七条 如有下列情况之一,甲方将停发租金补贴
(一)乙方家庭的人均收入连续_________年超过本市城镇居民最低生活保障标准的;
(二)虚报、隐瞒有关情况或者伪造有关证明;
(三)将租金补贴挪作他用;
(四)伪造租赁协议。
第八条 如乙方因虚报情况,则甲方将取消乙方在_________年内申请廉租住房的资格。
第九条 违约责任
(一)甲方的责任
(1)如果甲方未按本协履行,则乙方可要求甲方按协议履行。
(2)如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
(二)乙方的责任
(1)如果乙方违反本协议,则按本协议第七条,第八条承担违约责任;
(2)如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条 生效条件
本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。
本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_______ 乙方(签):________
法定代表人(或授权代表)(签):_____________
篇12:房地产合同
董志江与河南华彬房地产有限公司(以下简称华彬公司)买卖合同纠纷一案,河南省新乡市红旗区人民法院于XX年11月16日作出()红民一初第777号民事判决,董志江不服向本院提起上诉,本院于XX年6月13日作出()新民二终第89号民事判决,已经发生法律效力。再审申请人董志江不服,又向河南省高级人民法院申请再审,河南省高级人民法院XX年8月31日作出()豫法民申第00047号民事裁定,指令本院对本案进行再审。本院依法另行组成合议庭审理了本案,现已审理终结。
董志江一审诉称:其是双桥商场地下室010号房主,XX年5月16日,华彬公司在不具备拆迁主体资格且无《房屋拆迁许可证》的情况下,隐瞒事实真相,与其签订拆迁协议,并以显失公平的低价629元/㎡对原告做了货币赔偿,华彬公司采取欺诈行为,违法签订拆迁协议,且协议显失公平,请求撤销双方所签订的拆迁协议。
华彬公司辩称:双方于XX年5月16日自愿签订拆迁协议书,且双方在协议生效后XX年5月24日履行完毕,双桥商场《房屋拆迁许可证》于XX年3月6日正式颁发,新乡市建委同日发布了双桥商场拆迁公告,至今已两年半有余,董志江的起诉超出诉讼时效,请求驳回其起诉。
原审法院查明:董志江于1990年11月20日自新乡市统建办处以23236.5元的价格购买了新乡市双桥商场地下室010号房屋,成为该房屋实际所有人,双桥商场建成后长期经营不善,至XX年华彬公司向有关部门申请拆除双桥商场建设华彬阳光广场,同年4月3日、5月11日,新乡市计划委员会分别以批复、会议纪要的形式批准了该项目的实施。XX年5月16日,董志江与华彬公司协商签订拆迁协议书一份,由华彬公司以董志江购房时的价格23236.5元作价补偿给董志江,董志江将房屋交由华彬公司,并领取了奖金及补助费24884.58元,同年5月24日董志江从华彬公司领取了该款并出具了收据。至XX年3月6日,新乡市建委以新建拆()3号文下达了关于河南华彬房地产有限公司对双桥商场拆迁改造的公告,明确了拆迁人为华彬公司和受委托拆迁人为市房屋拆迁安置处,规定该地段的拆迁政策按国务院305号令《城市房屋拆迁管理条例》、新乡市人民政府第19号令《新乡市城市房屋拆迁管理实施办法》和市政府新政()7号文件的规定执行。同日,市建委还给华彬公司下发了房屋拆迁许可证,至XX年7月21日,董志江以华彬公司不具备房屋拆迁许可证的情况下非法拆迁为由诉至法院,要求撤销其与华彬公司于XX年5月16日所签订的拆迁协议书。
原审法院认为:董志江与华彬公司于XX年5月16日签订的协议,由华彬公司按董志江1990年时购买双桥商场地下室010号房屋的价格支付给董志江,董志江将房屋交付给华彬公司,虽然该协议是按拆迁协议的格式合同形式签订,但该房在华彬公司取得后直到XX年方拆迁完毕,且华彬公司在签订该协议时是以取得该房屋所有权为目的,双方之间不符合房屋拆迁合同关系的法律特征,应认定为房屋买卖合同关系,双方在该房屋买卖交易时就价款数额协商后自愿达成协议,未违反法律强制性规定,为有效合同,且实际履行,应予确认。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、《中华人民共和国民法通则》第五十五条、第五十七条之规定,判决:驳回董志江的诉讼请求。案件受理费100元,其他诉讼费200元,共计300元,由董志江负担。
董志江不服原审法院判决,向本院上诉称:被上诉人华彬公司未取得拆迁许可证即以拆迁人名义与上诉人订立拆迁协议,并拆除双桥商场010号房屋,违反了《城市房屋拆迁管理条例》第六条的规定,拆迁协议应属无效协议。另被上诉人华彬公司货币补偿给上诉人的23236.5元,没有经过评估机构的评估,该价格显失公平。请求二审法院撤销原审法院判决,撤销双方签订的拆迁协议。
被上诉人华彬公司辩称:一、原审中上诉人董志江的诉讼请求是要求撤销双方签订的拆迁协议,而二审中上诉人董志江又主张合同无效,上诉人董志江的诉讼请求不明确。二、双方签订的协议合法有效,协议签订于XX年5月16日,当年5月24日履行完毕,至对方起诉时已3年有余,超过了诉讼时效,撤销权消灭,请求二审法院驳回上诉,维持原判。
本院二审查明的事实与原审法院查明的事实一致。
本院二审认为:XX年5月16日上诉人董志江与被上诉人华彬公司签订拆迁协议,XX年7月21日上诉人董志江起诉至原审法院,要求撤销双方签订的拆迁协议。依照《中华人民共和国合同法》第五十五条的规定,具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的,撤销权消灭。上诉人董志江超过一年的法定期限主张行使撤销权,不应予以支持。另上诉人董志江主张双方签订的拆迁协议为无效协议的上诉理由,因其在原审中的诉讼请求是要求撤销双方签订的拆迁协议,故对其该项上诉请求,本院不予支持。综上,原审判决驳回上诉人董志江的诉讼请求,并无不妥,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费100元,其它诉讼费100元,均由上诉人董志江负担。
二审判决生效后董志江申诉称:原审认定的事实缺乏证据证明,市政府文件不具有公示性。本案双方的关系应定性为拆迁法律关系;华彬公司在签订拆迁协议时采取了欺诈手段,未取得拆迁许可证进行非法拆迁;双方的补偿标准显失公平;董志江行使撤销权并未超过法定期间,董志江的住所不在双桥商场,对以后的拆迁事项不可能知道,直到XX年9月,董志江由于偶然的机会才知晓双方签订协议时华彬公司未取得房屋拆迁许可。请求撤销原判,依法公断。
华彬公司辩称:双方签订协议时并未实施拆迁,是董志江出让房屋取得价款,华彬公司支付价款取得房屋为目的双方自愿签订的房屋转让协议。当时原双桥商场荒废多年,商场业主蒙受巨大损失,纷纷要求退房或转让,当时董志江和其他业主包括市政府统建办公室均将房屋出让给华彬公司。转让房屋行为合法有效。董志江依据市政府XX年文件认为双方XX年签订的协议显失公平没有依据。董志江起诉时已经超出了行使撤销权时效,即使其有撤销权也已经消灭。原审判决正确,请求维持。
再审查明的事实与本院二审认定的一致。
本院认为:关于双方协议书的法律性质问题,双方在XX年5月16日签订的协议在形式上是一个格式合同,虽然该协议是按拆迁协议的形式签订,但该房在华彬公司取得房屋后直到XX年方拆迁完毕,时隔数年之久,且华彬公司在签订该协议时是以取得该房屋所有权为目的,华彬公司取得后对房屋进行拆迁是行使所有权中的处分权能,综合本案的具体情况,双方之间的协议不符合房屋拆迁合同关系的法律特征,原审认定为房屋买卖合同关系并无不当,本案的案由应定为房屋买卖合同纠纷。董志江一审主张该协议为可撤销合同,二审主张是无效合同,其上诉理由超出了原一审的范围。按照其一审的主张该协议是可撤销合同来说,根据《合同法》第五十四条的规定,只有存在重大误解、显失公平、乘人之危、欺诈胁迫等情形的才是可撤销民事行为。而董志江主张华彬公司对其欺诈,其并无充分证据予以证实。本案中华彬公司基本上以董志江购买房屋的原价取得该房屋。根据合同法的一般原理以及交易习惯,合同价款是经济交往中的主要条款,按照常理应当经过双方当事人的认真磋商、考虑,而董志江称依据新乡市政府()7号文件《新乡市城市房屋拆迁赔偿标准》当时即在XX年629元/㎡过低显失公平,但其所依据的该文件在双方签订协议时尚未施行。故董志江主张显失公平依据不足,其所主张的合同具有可撤销的情形并无相应证据证明,本院依法不予支持。
综上所述,原审认定事实清楚,适用法律正确,判决并无不当,依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十六条,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》第201条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法审判监督程序若干问题的解释》第三十七条之规定,判决如下:
维持本院()新民二终第89号民事判决。
本判决为终审判决。
篇13:房地产合同
房地产合同范本
卖方:_______________________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
委托代理机构:___________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
卖方:_______________________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
委托代理机构:___________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
卖方:_______________________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
委托代理机构:___________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
卖方:_______________________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
委托代理机构:___________________________________________________
注册地址:_______________________________________________________
邮政编码:________________________________ 电话:________________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:____________________________________________
买方:_________________________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
所占份额:_______________________________________________________
公司或机构名称:_________________________________________________
注册地址:_________________________________邮政编码:____________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
买方:_________________________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
所占份额:_______________________________________________________
公司或机构名称:_________________________________________________
注册地址:_________________________________邮政编码:____________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
买方:_________________________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
所占份额:_______________________________________________________
公司或机构名称:_________________________________________________
注册地址:_________________________________邮政编码:____________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
买方:_________________________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
所占份额:_______________________________________________________
公司或机构名称:_________________________________________________
注册地址:_________________________________邮政编码:____________
法定代表人:_______________________________国籍:________________
□身份证/□护照号码:______________________电话:________________
委托代理人:______________________________ 国籍:________________
□身份证/□护照号码:_____________________ 电话:________________
地址:____________________________________ 邮政编码:____________
第一条 [订约依据与基础]
本合同依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,由买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。
第二条 [项目建设情况]
卖方与深圳市土地和房产主管部门签订__________________及_________,取得位于深圳市_________区________(街道)_________路,宗地编号为__________,土地面积____________平方米的土地使用权。该地块土地用途为____________,建筑容积率为________;土地使用权期限自______年______月
______日起至_______年______月______日止。
前款所述土地领取的《房地产证》号码为_______________;卖方经批准在该幅土地上兴建商品房,项目名称为_______________;该项目已取得《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、
【开发房地产合同】相关文章:
4.软件项目开发合同
5.产品定制开发合同
10.房地产广告代理合同协议






文档为doc格式