垫资承诺书
“萝卜干”通过精心收集，向本站投稿了13篇垫资承诺书，以下是小编帮大家整理后的垫资承诺书，仅供参考，大家一起来看看吧。
篇1：垫资承诺书
致：XXXXXXX
我公司(XXXXXXXXXXX公司)承诺，若我公司有幸中标，我公司愿意全额垫XXXXXXXXXXXX工程)建设资金，现承诺以下两点：
1、按质按量按期完成交付使用(XX年XX月XX日前完工交付使用)。
2、同意全额垫资XX年不计利息。
投标人盖章：
法人签字：
XXX年X月X日
篇2：垫资承诺书
1.在甲方资金暂不到位的情况下，可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。
2.充分发挥公司自有大量施工设备的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。
3.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。
4.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。
5.公司将进行统筹安排，在甲方资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。
6.由项目部总工程师全面负责该项目的.施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。
7.开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。
8.为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。
9.我公司确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。
篇3：垫资承诺书
建设工程垫资承诺书
平利县广佛镇人民政府：
我公司承诺，若我公司有幸中标，我公司愿意全额垫付建设资金，现承诺如下：
1、按质按量按期完成交付使用;
2
投标单位：
法人代表：
二〇xx年六月十六日
篇4：工程垫资承诺书
XXXX政府：
如果我公司在XX工程中有幸中标，我公司愿意垫付全部资金，在此承诺：我公司必将按质量、按期完成此工程，并且垫资5年。
投标单位：
法人代表：
XXXX年XX月X日
篇5：垫资能力承诺书
______________ ：
本人因生产经营需要，特向贵方申请借款人民币(大写)____________ 元，为保证该借款按期偿还，特作如下承诺：
1、本人自愿同意将个人身份证原件、银行开户的卡(折)、u盾、密码等全部交给贵处保管，在此期间所发生的一切行为均为本人所授权同意。
2、本人自愿同意将该借款过账账户上的所有资金及账户质押给贵处，作为该借款的质押担保，如本人出现经济或财务状况恶化，本人同意贵方将账户资金用于归还所欠借款。
3、本人还清全部借款本息、违约金、赔偿金等后，贵方将有关证照、印章归还本方。
以上承诺是不可撤销的自愿承诺。
承诺人：____________
年 月 日
篇6：垫资合同
甲方:
乙方:
甲方因修路等进行基础建设,需要沙子、石子、水泥、白灰等物料。乙方有甲方所需物料，为了互惠互利，甲、乙双方经协商达成如下协议：
1、乙方向甲方供给沙子、石子、水泥、白灰，物料价格随行就市。
2、乙方所供给物料价值满伍拾万元（50万元）时，甲方为乙方支付一次物料款。每满伍拾万元（50万元）的.当天付清伍拾万元物料款。如果当天甲方不付清伍拾万元，按剩余部分物料款为基数开始计算利息，月利率为5%，同时乙方有权停止供货。
3、在甲方按约支付货款的情况下，乙方应当保证甲方用料充足，不能耽误甲方施工需要。甲方自愿只接受乙方物料，不与除乙方之外的任何第三方建立本合同项下的物料供需关系。 4本合同共同遵守，如有违约，应当承担违约金伍万元。 5本合同一式两份，双方各执一份，签字后生效。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
篇7：垫资协议书
垫资协议书
甲方（垫资方）：____________________
住所:______________________________
法人代表：
联系方式（手机）：
乙方（借资方）：____________________
住所：_____________________________ 法人代表：_________________________
联系方式（手机）：
丙方(担保方)：_____________________
住所：_____________________________ 法人代表：_________________________
联系方式（手机）：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为***************向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议(以下简称“本协议”)，并保证共同遵守执行。
第一条：借资用途
1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的**********，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项;
2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
第二条：借资金额
乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写：__________________)，
借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)
第三条：垫资发放形式
甲方的垫资以************* 的形式按规定交予甲方
第四条：还款资金来源及还款方式
1、乙方资金来源为_____________________________________________
2、乙方还款方式为______________________________________________
第五条：三方责任义务
（一）甲方的主要权利和义务
（1） 按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：
（2） 对甲方提供的有关个人资料予以保密：
（3） 甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件
资料：
（二）乙方主要权利和义务
（1） 乙方有权要求甲方按协议约定垫资：
（2） 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约
定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3） 乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和
有效性：
（4） 乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。
（三）丙方（担保方）的主要权利和义务
***************
第六条 违约责任
1、甲方违约则*************************
2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方（保证人）有不可撤销的连带还款责任。
第七条 本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方所在地的人民法院起诉
本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜，叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）： 乙方 （签字、盖章）： 丙方（签字、盖章）：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
篇8：垫资协议书
天津市********有限公司代
***********销售公司垫资协议
甲方（出资人）：**********商贸有限公司
乙方（借款人）：****************销售公司
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币 **** 万元整，只用于支付****广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。
二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。
五：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章： 乙方（代表）签章：
年 月 日 年 月 日
篇9：垫资协议书
垫资服务协议书
编号： 甲方：
乙方（借款人）： 身份证号：
鉴于乙方拟向支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由于客观原因，乙方客户需提前用款， 乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写） 拾万佰元整（小写：RMB方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：
户名： ；
账号： ；
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：
户名： ；
账号： ；
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过 天，按垫资金额的 %收取利息。经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的 ‰（千分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1 拾 元整（小写：RMB ）的个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。
2.2 乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的
贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料，乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷，无担保纠纷；
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受济南市强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向济南市 区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）
4.2下列第项（可复选）文件为本协议不可分割的组成部分，具同等法律效力： ①委托融资申请表；②债务声明书；③划款委托书；④借款借据；⑤ ；
4.3各方履行本协议中发生的.任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。
甲方：
乙方签名（指印）： 身份证号码：
住址： 电话：
签订日期：
篇10：垫资协议书
垫 资 协 议
垫资方：
借资方：
保证方：
借资方为购买坐于 房产，向垫资方申请借款，
并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借资用途：
第二条 借资金额：
第三条 借资费用：
第四条 借资发放形式：
第五条 借款期限：
第六条 还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源：。
2、还款方式：。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人
有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理（公证处办理委
托公证）。
第八条 本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，可向济南市仲裁委员会申
请仲裁，或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充
规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方： （公章）
地址：
电话号码：
借资方：
地址：
电话号码：
保证方：
地址：
电话号码：
签约日期： 签约地点：
篇11：垫资协议书
资金短期拆借协议
甲方： 乙方：
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方为 公司代垫资人民币 ，只用于 ,专款专用，不得作为其它用途使用，协议到期后，由乙方负责归还垫资款，项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二：乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管，以及此次垫资产生的重要单据文件： ，完全由甲方掌控此垫资款。
三：代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止，垫资完毕后，此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的 支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方郑重声明，此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五：垫资收益：甲乙双方约定，此次垫资享有垫资项目分成，分成金额： 固定收益，金额为：￥16000.00元，计壹万陆仟元人民币整（此收益为双方约定固定收益，甲方不承担项目收益变动及亏损风险） 。
六：乙方故意隐瞒债务事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条，将乙方移交公安机关处理，依法追究乙方刑事责任。
七：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
八：本协议一式贰
双方各执一份自双方
双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字： 乙方（法人）签字：
年 月 日 年 月 日
篇12：垫资借款合同
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保：若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意，并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一，甲乙双方主要权利和义务
（一）甲方主要权利和义务
（1）甲方有权要求乙方按合同约定垫资：
（2）甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3）甲方应按乙方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性：
（4）甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
（二）乙方的主要权利和义务
（1）按照本合同约定按期足额提供垫资款，但因甲方原因造成迟延的除外：
（2）对甲方提供的有关个人资料予以保密：
（3）乙方有权了解，核实有关甲方身份和家庭财力状况，有权要求甲方提供相关文件资料：
（4）若甲方用_______________________________房产办理抵押借款，乙方有权全程陪同。
二，违约及其违约处理
（一）违约情形
甲方发生下列任一情况，均构成违约：
（1）甲方死亡，而财产合法继续履行本合同的：
（2）甲方被宣告失踪，而其财产代管人不继续履行本合同的：
（3）甲方丧失民事行为能力，而其监护人不继续履行本合同：
（4）甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，足以影响其偿债能力：
（5）甲方转移资产，以逃避债务的：
（6）甲方未履行对乙方负有的其他到期债务，或乙方发现甲方有其他拖欠债务的.行为的：
（7）甲方违反本合同，约定的其他义务：
（二）违约经济措施
（1）处分抵押/质押财产，实现抵押/质押权。
（2）以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等）由甲方承担。
三，合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后，甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方，应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后，合同同时解除。
四，合同的适用法律及争议解决方式
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会（仲裁地点为______________），按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五，合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字，乙方或其授权代理人签字（或盖名章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
六，通知
本合同履行过程中，甲，乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七，合同文本分数
本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八，声明条款
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求，乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人（签字）：
20___年__月__日
乙方或其授权代理人（签字）：
20___年__月__日
篇13：工程垫资合同
发包人（全称）：（以下简称甲方）
承包方（全称）：（以下简称乙方）
为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
上述内容及合同范围内装修工程
二、质量保修期
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3、电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；
4、装修工程为2年；
5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%；
五、质量保修金的返还
甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
年月日
【垫资承诺书】相关文章：
1.工程垫资承诺书
2.排球垫球教案
3.拓展游戏之垫球
4.排球垫球加油稿
5.汽车脚垫的广告词
8.教资作文
9.人资工作总结
10.资助学倡议书
文档为doc格式
